设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索: 入党申请书 生日祝福
  • 当前位置:首页 > 范文大全 > 三号文库

    建设工程勘察合同(三篇)

    栏目:三号文库 来源:网络 作者:春暖花香 时间:2024-08-08 10:05:44 下载.docx文档

    随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。

    建设工程勘察合同篇一

    建筑工程勘察合同范x1

    发包人: (以下简称甲方)

    勘察人: (以下简称乙方)

    发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协商配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

    1:工程概况

    1.1 工程名称:会议餐饮楼地勘工程

    1.2 工程建设地点:____县灰汤镇电力疗养院内

    1.3 工程规模、特征:详见总平面图

    详见建筑平面图及勘察任务书

    1.4工程勘察任务与技术要求:满足勘察任务书 内容、或《岩土工程勘察规范》gb50021-(0

    9) 中相关条款。

    1.5 预计勘察工作量:在建设方提供的规划平面图 中初步布设勘察点5个,视其场地复杂情况,增加勘察孔数量。

    2:发包人应及时向勘察人提供下列资料,并对其准确性、可靠性负责:

    2.1 提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。

    2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。

    2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

    2.4发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

    3:勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份,发包人要求增加的份数另行收费。

    4:开工及提交资料的时间

    4.1本工程的勘察工作定于________年____月____日开工, ________年____月____日分期提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因,未按期开工或提交成果资料时,按双方协商的规定办理。

    4.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

    4.3本工程勘察费按:

    勘察包干价为16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整 ),合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金,在提交报告后____日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。

    5:发包人、勘察人责任

    5.1发包人责任

    5.

    1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

    5.

    1.2 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等),并承担其费用。

    5.

    1.3 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

    5.

    1.4 由于发包人的原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人需支付停、窝工费。

    5.

    1.5 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。

    5.2 勘察人责任

    5.

    2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

    5.

    2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担其认可的全部费用。

    5.

    2.3 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

    6:违约责任

    6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

    6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

    6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

    6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过____日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

    6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过____日,应減收勘察费千份之一。

    7:其它约定事项:

    本合同未尽事宜,在双方协商的附件中补充完善,附件与本合同具有等同的法律效力。

    8:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的提交 ____市 仲裁委员会仲裁。

    本合同一式伍份,发包方执叁份,勘察方执贰份。

    甲方(公章):_________

    乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________

    法定代表人(签字):_________

    ________年____月____日

    ________年____月____日

    建筑工程勘察合同范x2

    发包方(甲方):

    承包方(乙方):

    按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

    (一) 工程概况

    1.

    1、 工程名称:办公楼装修

    1.

    2、 工程地点:上东新邻里办公楼

    1.

    3、 承包范围:3f-4f室内装饰工程

    1.

    4、 承包方式:包工包料

    1.

    5、 工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。

    1.

    6、 工程质量:优良元,大写

    (二) 甲方工作

    2.

    1、开工前7天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1 份,并向乙方进行现场交底。全部或部分房屋,清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项,水电费由甲方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

    2.

    2、指派进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

    2.

    3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

    2.

    4、甲方要及时确认材料样板、验收工作,按时支付工程款。

    2.

    5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作,并承担相应费用。

    (三) 乙方工作

    3.

    1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

    3.2施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

    3.

    3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

    3.

    4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

    (四) 关于工期的约定

    4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。

    4.

    2、因甲方原因未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

    4.

    3、因乙方责任,不能按工期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

    4.

    4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

    (五) 关于工程质量及验收的约定

    5.

    1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(g73-9

    1)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gb300-8

    8)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

    5.

    2、本工程质量应达到质量评定优良标准。

    5.

    3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

    (六) 、 关于工程价款及结算的约定

    6.

    1、双方商定本合同价款采用第(

    3)种;

    (1) 固定价格

    (

    2) 固定价格加价 %包干风险系数计算。

    (3) 包工包料。

    6.

    2、工程进度款与支付:

    竣工验收合格后____日内付款95%,5%为交工验收备案开始计满________年的质保金。

    (七) 、 有关安全生产和防火的约定

    7.

    1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

    7.

    2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

    7.

    3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,乙方有权拒绝施工,若导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

    7.

    4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

    (八) 奖励和违约责任

    8.

    1、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责承担损失。

    8.

    2、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

    8.

    3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

    8.

    4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

    (九) 争议或纠纷处理

    9.

    1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

    9.

    2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁

    (十) 其他约定

    (十

    一) 附则

    1

    1.

    1、本工程需要进行保险时,应另订协议。

    1

    1.

    2、本合同一共两份,双方各执一份。

    1

    1.

    3、本合同履行完后自动终止。

    甲方(公章):_________

    乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________

    法定代表人(签字):_________

    ________年____月____日

    ________年____月____日

    建筑工程勘察合同范x3

    甲方(发包方):

    乙方(承包方):

    根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

    一、工程内容

    二、工程地点

    三、工程期限

    1、本合同总工期为________年____月____日开工,至________年____月____日结束。

    2、如遇下列情况,工期作相应顺延。

    (1)施工现场不符合安全施工;

    (2)设计范围内重大设计变更;

    (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;

    (

    4)甲方不能按合同规定支付工程款。

    乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。

    四、工程价款工程总价:人民币元整(元)。

    五、付款方式

    1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(元);

    2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币元整(元);

    3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(元)。

    六、工程验收

    1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。

    2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

    3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

    4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。

    七、验收标准

    本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。

    八、双方权利和义务

    1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

    (1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。

    (2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

    (3)提供有利施工的现场条件。

    (4)审核工程计划进度表。

    (

    5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。

    (

    6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

    (

    7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

    2、乙方权利和义务

    (1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

    (2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

    (3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。

    (4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

    (5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。

    九、服务条款无。

    十、违约责任

    1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

    2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

    3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

    4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

    一、合同的变更及解除

    1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。

    2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。

    3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到____日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到____日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

    4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到____日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到____日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

    5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。

    二、争议解决方式

    凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

    三、其他条款

    在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

    合同签定地:

    四、合同文本和效力

    本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

    甲方(公章):_________

    乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________

    法定代表人(签字):_________

    ________年____月____日

    ________年____月____日

    建设工程勘察合同篇二

    发包方:____________________

    承包方:____________________

    根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

    第一条工程名称__________________;

    工程地点__________________;

    工程规模__________________;

    工程投资__________________。

    第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

    第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

    勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。

    合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。

    勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。

    委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

    第四条委托方的义务

    1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

    提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

    2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

    (1)……

    (2)……

    (3)……

    3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

    4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

    5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

    第五条承包方的义务

    1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

    提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

    2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

    3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

    第六条违约责任

    1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

    (1)……

    (2)……

    (3)……

    2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

    3.承包

    4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

    (1)……

    (2)……

    (3)……

    5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

    6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

    第七条争议的解决方式

    合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

    第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。

    第九条附则

    本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

    本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

    本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

    委托方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证意见

    地址:地址:经办人

    法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)证机关(章)

    委托代理人(签名):委托代理人(签名):

    开户银行:开户银行:

    帐号:帐号:

    电话:电话:

    电挂:电挂:

    邮政编码:邮政编码:

    签约时间年月日签约地点__________

    建设工程勘察合同篇三

    建设单位:

    合同编号:

    工程名称:

    工程地点:

    保密程度:

    ________年_____月______日订

    建筑安装工程勘察合同

    订立合同双方:

    建设单位:___________________,以下简称甲方;

    勘察单位:_____________________勘察院,以下简称乙方。

    为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

    一、工程地点及建设性质

    __________________________________________________________________________________________.

    二、甲方的义务

    1.签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

    2.在签订合同时,甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。

    3.甲方必须在_____年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应,平整道路,清理现场,准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

    4.甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现场前,办好征地,拆迁,砍树,采青苗等项目的赔偿手续。

    5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所,饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室,理发,医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

    6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。

    三、乙方的义务

    乙方应于________年_______月_______日进入现场勘察,______年______月_______日提交全部勘察资料,提交测量透明图__________份,提交工程地质报告书一式__________份(如甲方需要加印,加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。

    四、定金及勘察收费标准及拨付办法

    1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方极取资料后________________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

    2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大,紧急,有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总技加收20-40%的勘察费。

    五、甲方违约责任

    1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工,停工,窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。

    2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。

    六、乙方的违约责任

    1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

    2.由于乙方的责任延迟提供资料,时间达________________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。

    七、纠纷的处理

    本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

    八、其它

    _________________________________________________________________________________________.

    本合同自__________年________月________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

    本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份,送计委,建委,建行……各留存一份。

    建设单位(甲方)_________________________(公章)

    代表人:___________________(盖章)

    联系人:_____________________

    通讯处:____________________

    电话或电报:_____________________________

    开户银行:_____________________

    帐号:_______________________

    勘察单位(乙方):______________(公章)

    代表人:_______________________(盖章)

    联系人:____________________

    通讯处:__________________

    电话或电报:____________________________________

    开户银行:______________________________

    帐号:________________________

    ________年______月______日订



    推荐阅读:
    建设工程勘察合同(三篇)
    广州房屋买卖合同(二十四篇)
    2024年货物购销合同协议(24篇)
    2024年施工工程转让协议书(3篇)
    2024年房屋拆迁置换协议性质(3篇)
    上一篇:军队发展历程
    下一篇:返回列表
    中学生
    Top