土建工程钢筋承包合同[样例5]

第一篇：土建工程钢筋承包合同

钢筋工人的操作是影响钢筋混泥土结构质量优劣的关键工作,同时也是关系工程的施工速度和成本效益的主导工种。那么签订钢筋工承包合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的土建工程钢筋承包合同，感谢您的阅读。

土建工程钢筋承包合同1

经公司研究指派___项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，钢筋分项工程交由___小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

整个工程钢筋的制作和安装。

二、承包方式：

包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。

三、承包价格：

每吨包干价__元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。

四、工期要求：

从工序交接日起在__天内完成好基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装__天要完成;主体梁板钢筋每层__天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在__天内要完成。

五、材料要求(仅对包工包料而定)：

1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件)，并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。

2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。

六、质量与施工要求：

1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。

2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。

3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。

4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。

5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。

6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。

7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

8、ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。

9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。

10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位)，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。

12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%。

13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。

14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。

15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。

16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。

17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。

18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。

19、每次钢筋的验收，班组长(承包人)均应自觉参加;并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。

七、安全要求：

1、每个工人都应自觉遵守公司(项目部)的各种规章制度。

2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。

3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆;并缓慢松解，不得一次松开。

4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。

5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。

6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起;柱筋在4米以上应搭设工作台;柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架(马凳)架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。

8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上;钢筋 堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。

9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方;焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。

11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。

12、切断钢筋禁止超过机械负载能力;切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。

13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。

14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。

15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。

18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

八、奖罚办法：

1、钢筋制作安装超过工期要扣款__元/天。

2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励__元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款__元。

3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励__元。

4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责(包括经济、法律责任)。

九、结算方式：

采用现金支付形式，每完成一层(或基础)甲方支付给乙方__%的工程款，主体封顶后__个月内再付足至__%的工程款，余款在竣工验收后__个月内全部结清

十、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十一、补充事项：

1、2、本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人(甲方)：___ 承包班组长(乙方)：___

联系电话：_______ 联系电话：_______

(项目章)(盖章)

签定时间：__年__月__日

土建工程钢筋承包合同2

甲方：

乙方：

鉴于甲乙双方已充分了解本工程具体情况，因工程施工需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的钢筋分包施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

洞口县竹市镇中心幼儿园教学楼工程位于洞口县竹市镇田心村，地上三层。工程建筑高度为10.8米。工程属框架结构。

二、承包范围

本工程的钢筋安装绑扎工程，其中包括扎丝，从柱基础开始至楼梯顶梁板及栏板、女儿墙、屋面刚性防水钢筋、构造柱、拉结筋预埋等设计图纸及变更所含钢筋分项工程。

三、工程单包工资计算方法：

工程施工中工资结算方法按本工程的建筑面积14元/平方米计算给乙方，基础钢筋工程按一层面积计算。

四、付款方式：

工程施工中工人工资结算付款，按每完成一层建筑面积的工资80%进行付款;剩余工程工资结算款在主体工程验收合格后，一个月内付清。

五、工程质量：

工程施工质量标准，必须按设计图纸施工，并达到现行国家施工验收规范标准。

六、工程施工安全生产及文明施工：

工程施工中，乙方必须按照建筑施工规范及操作安全操作标准及规定执行。严禁违反操作规程。施工人员必须佩戴安全帽，班组长未佩戴安全帽罚款100元/次，作业人员未佩戴安全帽罚款50元/次。凡工程施工中所发生的任何安全事故的损失由乙方负责90%，甲方负责10%。

七、工程进度及工期：

1、工程进度

工程施工中的工程进度，乙方必须按照甲方要求、方案及进度计划完成。未按甲方进度计划完成，每拖延一天罚款200元，每提前一天奖励200元。

2、工期

钢筋工程施工工期为60天(从±0.000m完成之日起开始计算工期)。

甲方责任 ：

(1)甲方负责原材料供应。

(2)全过程施工技术、质量、监督。

(3)检查、核对等工作。

(4)如发现乙方未按图纸施工，甲方有权令其按设计图纸进行整改，整改过程中所产生的一切费用均由乙方负责。

(5)甲方有权监督乙方工人工资发放、落实情况。

乙方责任 ：

(1)乙方必须按设计图纸及设计变更单施工。

(2)服从甲方技术人员和管理人员的指令和管理。

(3)提高施工队伍技术素质。切实做好文明施工工作。

(4)教育职工思想品质，严禁出现任何偷窃行为及工地范围内打架事件的发生，发生一次罚款一仟元。

(5)工人工资应每层造册，并发放、落实到个人。

八、本合同不尽事宜之处，双方协商为准。

九、本合同外人力不可抗拒及自然灾害除外。

十、合同期限：自签订之日起至工程竣工验收合格。

十一、本合同经双方签字为生效。甲乙双方各执2份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土建工程钢筋承包合同3

甲 方： 公司

乙 方： 身份证号：

经双方友好协商，甲方将_____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程情况：

二、承包范围及方式：

1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;

2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。

3.钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。

4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。

三、施工工期及工人进场时间：

本工程工人自20_年 月日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

四、承包单价：

1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。

2.计算方式：

按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋(包括建筑用的零星钢筋量)基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6元/吨、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按6 元/吨、进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按8元/吨、服从甲方指今按6元/吨,服从生活区管理要求按4元/吨、以及质量必须达到且通过市结构优质工程验收即质量奖按10元/吨，安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为：220元/吨。竖向对焊接头每个按1.7元/个;地下室底板水平焊接头5元/个(以实际发生个数为结算依据)。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第5条提到的内容，本单价不作调整)。

3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量_180元/吨_90%计算所得给予结算)

4.结算钢筋数量，按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算。(即乙方实际用于本工程的绑扎量)

5.非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中)，按日工作时间10小时计，25元/普工工日、40元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内，对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理给予扣除。

五、双方职责、义务及权利:

(1)甲 方

1.提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。

2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。

3.编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。

4.按工程进度做好材料供应工作。

5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。

6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

7.协助乙方搞好施工人员的暂住证办理，其费用由乙方负责。

8.负责班组所有职工工作服的购买，其费用甲、乙方各负责50%。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。

9.甲方派驻现场代表 负责全面管理。

(2)乙 方

1.组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。

2.进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报项目部备案。

3.严格遵守安全生产的操作规程，服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。

4.所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购，若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价_105%。

5.按施工预算到仓库领料。如施工中浪费，造成用料超出施工预算定额，超过部分从人工费中扣除。

6.必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。

7.因钢筋绑扎造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。

8.垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.9.乙方自制施工中的各种垫块,原材料由甲方提供;墙体塑料垫块由甲方提供。

10.乙方派驻现场代表 负责施工和甲方的联系。

六、质量要求：

1.本工程的质量指标为达到瓯江杯，实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。

2.质量考核分阶段，同时由项目部实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标，甲方将随时终止合同，并按本合同

第四款第三条结帐。

七、材料节约及工具使用：

1.安全帽、卷尺、钢筋剪刀等所有工具劳保用品均由乙方自理。

2.乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。

3.乙方应及时按照甲方要求的时间提交钢筋进场计划，乙方按照甲方核定的翻样量加上1.5%的定额消耗量确定钢筋总量来控制钢筋的使用指标，结算时超用部分从乙方工程款给予扣除，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。

八、安全生产与宿舍区文明：

按乙方与甲方质安部所签安全生产责任制及条例执行。

九、付款方式：

1.乙方自带一个月生活费，次月开始每月15日结算上月工资，按完成工程量的80%付款(单价按基价执行);工程款的15%结构封顶后一个月内支付，(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的95%),剩余5%(2%标化工地保证金，3%作为质量保证金，在工程拿到标化工地证书及瓯江杯时一个月内返还)在工程中间验收合格后一个月内付清，乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。

2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约。

3.对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除，乙方不得有任何异议。

4.乙方需上缴的个人调节说及人身保险1.3%,由甲方代扣代缴。

5.甲方每月在乙方进度款中扣除1000元零星用工费，时间按主体工期计算，此款为永久扣款。

6.当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。

十、其它：

1.合同签定后乙方向甲方交合同保证金10000元(甲方出具收据)。待进场施工三个月后归还。进场后，乙方不能履行约定的文明.安全.进度.质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。

2.甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。

3.社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。

4.未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。

5.如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.6.本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

土建工程钢筋承包合同3篇

第二篇：钢筋承包合同

安徽省立友谊医院工程班组施工合同

安徽省立友谊医院工程项目部

钢筋工程承包合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

身份证号码：

乙方经与甲方协商，承接钢筋分项工程的施工工作，为确保本工种承包范围内的施工质量全面达到国家施工规范优质等级标准和施工图设计发要求，保障工程按期完工，甲乙双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条约》及有关政策规定，通过平等协商，签订本协议，共同信守。

一、工程分项项目

1、工程分项承包内容：

本工程范围内的所有钢筋制作、绑扎、焊接、拉结筋制作、拉结筋预埋植筋、构造柱和圈过梁钢筋的预埋绑扎和后浇带、剪力墙止水钢板的制作与安装及本工程涉及的钢筋运输、场内安全文明施工所需的所有工作内容，本工程的落手清，本工程施工组织设计和技术交底中明确的所有工作、创标化工程的全部工作和临时设施中钢筋工作，所有的费用一次性包干；本工程不实行点工；并派专人协助项目部放样人员放线。

2、工程地点：

3、工资金额和支付及保证金

乙方在进场前需向甲方交纳保证金壹万元，待工程主体结构验收合格后予以退还。

1乙方在完成了上述第一项所指定承包工作内容后的全部工作，○工程量部分按/吨人民币计算。包括钢筋电渣压力焊接头。计算方法按施工图纸、施工联系单、图纸会审纪要及钢筋放样料单实际进场计算钢筋吨位。如发生三级钢钢套筒连接每个接头按元计算。

2本单价包括本工种涉及的机械设备和手用工具、雨具、绑扎扎丝、电焊条以及材料○的二次搬运、材料到场后的下车归类堆放，所有与本工种有关的机械设备、三级配电箱及太阳灯等均由乙方自备。

3工资支付方式：本工程所定的上述承包工资单价是在施工质量达到优质标准的前提○

下支付。如经监理公司、当地质监站及上级主管部门检查验收，本工种质量达不到主体优质标准，单价只能按定价的90%结算。如达不到合格标准，乙方必须承担翻工的全部损失；

创出主体优质结构，按定价的5%进行奖励。

乙方自行承担地下室及二层裙房部分所发生的材料及人工工资，二层以上部分工程量部分按每月完成的70%付工程款，上部结构按当月完成工程量的70%结算给乙方（当月处罚在工资结算时予以扣除）工人工资及生活费，乙方应及时将工资表报送甲方（附工人身份证），甲方于下月15日由项目部发放给乙方职工。工资发放时必须经现场技术负责人签字认可后，乙方才可以凭工资单向项目部领取工人工资。

整体结顶中间验收达到主体优质后六个月，支付本工种所完成工程量的100%。

本工程乙方承包的工作完成后，乙方应按甲方要求做到工完场清、道路畅通。如果乙方不能在指定时间内按甲方要求完成上述工作，影响工程竣工或拖延了工期，甲方派人完成清场工作，所支出的费用在乙方工程款中扣除。

甲方提供给乙方设备，使用完后如数归还给甲方，并要求设备完整，保养良好。如出现人为的损坏，由甲方负责恢复，费用由甲方承担。

乙方不得将本工程中承包的本工种内容另行转包，如经查实一律清退出场，并做为诈骗提送公安司法机关。没收保证金，对甲方造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。

二、工期期限、质量管理

1、乙方必须在保证施工质量的前提下，组织足够数量的技工、普工，严格遵照工程施工组织设计及项目的安排，确保工程施工进度，不得拖延和影响工程进度，拖工程后腿，否则按延误工期承担责任，无故拖延罚款2024元/天，并在当月扣罚。

2、施工过程中严格按甲方的技术交底，对照施工图纸及现行施工规范施工，若质量达不到设计或规范要求，由乙方承担所有的返工工料工期损失，甲方将视情节轻重处以1000~5000元的罚款。

3、乙方须主动配合和协助甲方工地负责人及施工管理人员的施工指挥和质量监督管理，严格按照施工图纸、说明文件、图纸会审纪要和国家颁发的建筑工程规范、规程及标准进行施工。严禁擅自更改图纸或粗制滥造。如果出现因乙方原因造成的一切返工、翻工，由乙方承担全部经济损失（包括对其他工种造成的损失），费用在乙方工资款中扣除。及时搞好作业落手清工作，各类材料、物件、用具堆放整齐有序，乙方必须协助甲方自觉遵守隐蔽工程验收制度，积极主动配合好本分项工程的验收工作。如发生质量不合格，乙方必须及时按规范要求整改，直至验收合格为止，由此发生的一切整改费用由乙方自负。

4、乙方必须按施工要求 做好与其他工种的配合工作，配合资料员做好原材料、对焊、电渣压力焊、搭接焊等试件的取样工作。不能单方面只顾自己利益，在无正当理由的情况下拒绝与项目部或其他工种配合。

5、乙方负责承包的工作，分项验收合格率必须达到100%。

6、乙方配料时，其配料单必须经过项目部审批后方可下料。乙方必须严格按照配料单配置成品，严禁出现成品料过剩现象，否则项目部将采取相应处罚措施。废料必须堆放在甲方指定的地点。

7、乙方在钢筋分项工程施工过程中，必须保证钢筋分项数量按总量节约5%。超出范围由乙方赔偿，并在工程结算时予以扣除。

三、甲乙双方的权利和义务：

1、甲方的权利

1甲方有权利和义务在施工过程中对乙方进行全方位管理。○对于个别职工行为不良、纪律松散、不服从管理及违法行为的人员，根据公司有关规定进行处罚或辞退。对触犯刑法的人员递交司法机关处理。

2因施工进度跟不上，○甲方有权另招班组进场施工，乙方必须无条件配合，不允许提出任何理由拒绝，所发生的费用在乙方总工程款中扣除。

3因乙方招收进场施工的女工及老弱病残者，○发生一切工伤事故与甲方无关，一切经济费用支出由乙方负责。

2、甲方的义务：

1甲方负责提供原材料到施工现场，场内二次搬运由乙方自理。○

2甲方负责提供外墙脚手架，解决场内垂直运输。○

3提供乙方的生活住所，解决食堂搭伙和水电的供应。○

4提供乙方设计图纸、设计变更联系单及相关技术交底，安全交底的全部文件。○

5协调各工种之间的相互配合。○

3、乙方的权利：

1享受工地正常的生活设施条件。○

2有权拒绝甲方发一切违章指挥。○

4、乙方的义务：

1正确使用和爱护甲方借用的设，○爱护公物和宿舍内的各种配套设施。人为损坏，以一赔十。

2严格按照设计图纸和施工规范在甲方施工管理人员的组织指挥下操作和施工，○在确保工程质量的前提下，主动抢赶工期，努力提前完成任务。

3乙方人员必须办好暂住证、○劳务证和计划生育证以及雨期施工操作人员劳保用品（费用由乙方负责），自觉遵守工地、各项规章制度。严禁参与赌博、严禁打架斗殴，如有违反，每人发生一次，罚款500元，围观起哄每人罚款200元。上述一切罚款在当月工资中扣除（包括质量罚款）。

4乙方应派专人进行质量管理，对施工质量认真的进行自检、互检、交接检，发现质量○

问题及时整改。

5积极主动配合项目部及其他公众的工作，○促进工程工期按期完成。因乙方原因造成的质量低劣，返工、重做的全部损失由乙方负担。

6因乙方自身原因造成的安全事故，○不论受害者是乙方或因乙方原因危及他人的安全事故，一切责任和经济费用支出均由乙方负责。如有损失按价在工程款中扣除。

7安全帽由甲方提供，乙方出借条，用后归还，若有丢失，按每顶15元赔偿。○

8所有操作人员不得带家属、妇女进入现场。如有发生一律退场不用。○

9设定专人为本班组安全员，无条件配合、服从项目部做好安全标化工作。○

10宿舍内不得进行煮饭，违者每人罚款500元/次，炊具一律没收。○

11工伤事故费用在贰万元以内的，○自行承担。超过贰万的由甲方与乙方共同承担超过部分的各一半。

12乙方承担购买一套工作服费用，甲方提供工作服。○

四、纠纷解决办法

签订合同之日，乙方交纳甲方履约保证金拾万元(按实际收据为准)。待主体顺利结顶，通过中间结构验收达到主体优质后一个月内无息退还。

任何一方违反合同规定，双方先行协商，如协商不成由司法机关裁决。

乙方担保人承担本合同中所有乙方责任、义务的连带责任

五、其他

1、派专人协助项目部放样人员。

2、乙方必须遵守项目部及上级主管部门的奖罚管理条例。

3、发生点工：小工按35元/工日，大工按65元/工日。

4、乙方自备一套弯曲机和对焊机。

六、附则

1、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

2、本合同自双方代表签字后生效，工程竣工验收后，结清帐目，付清工程款后失效。甲方：乙方：

代表签字：代表签字：

（附乙方身份证复印件）

乙方担保人：

年月日年月日

第三篇：钢筋承包合同

主体钢筋班组承包合同

发包方：

（简称甲方）承包方：

（简称乙方）住址： 身份证号码：

根据国家有关法律法规和地方政府相关规定、政策、结合行业规范及建设单位要求，经双方友好协商遵照平等、互利、自愿的原则，就青白江太平医院迁建工程劳务承包的相关事宜达成如下一致合同条款：

第一条

工程概况

1、工程名称：青白江太平医院迁建工程

2、工程地点：青白江区清泉镇

3、建筑面积：_______m2（按实际面积为标准）

4、结构形式：框架

5、工程质量等级：合格

第二条

工程内容及范围

青白江太平医院迁建工程钢筋工程人工费、及扎丝由乙方全部负责。工作范围：

1、全部工程相关的钢筋工程（基础、柱、墙、梁、板、构造柱、砼构架、阳台栏板、圈梁、门窗过梁、窗台板、拉结筋、预埋预留钢筋含涉及到的外架使用的吊环钢筋的制作、钢筋连接（含闪光对焊、电弧焊）料表制作；楼面清理、砼施工中护筋等全部工作，以及加工场地的布置（包括按甲方要求搭设钢筋加工房、钢管油漆等）、各种钢筋加工（采用调直机）自备焊接设备、满足施工需要的调直机、各种手持工具和机械连接接头材料、扎丝、焊条、砂轮片、垫块、马登（含专用砼马登及钢筋长马登）、防护面罩、焊把线等消耗材料。其中，乙方必须向甲方提供机械连接材料的产品合格证及检验报告（原件）及相关机具设备的合格证（可以是复印件）。钢筋制作耗材在2%内，凡长度≥500mm的钢筋节都必须对接利用，钢筋中的箍筋由乙方自行加工使用（钢筋料表必须提前一周提交项目部，否则造成损失乙方自负）。

2、钢筋材料的水平运输和垂直运输（无论垂直运输有多高、水平运输有多远（注本工地内）、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋二次人工运输（注本工地内）、现场投料、绑扎、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方、监理、业主等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。第三条 承包形式

包工人、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包辅材、包机械设备。

第四条 承包费用及结算标准

按工程建筑面积 元每平方米结算，（注：地下室按 元/吨计算）、±0.200（不含0.000）按平方计算吗，如果因设计变更而造成增加或减少工程量，按甲、乙双方现场技术签证以市场价进行人工费结算。

第五条 工程价款的支付方式

工程进度款的支付：乙方必须按照国家有关施工操作规程和施工管理程序的规定。由乙方垫资人工费、小型用具费、辅材、修建按进度付款，每栋进度款单独计算。第一次进度款于每栋主体封顶完成时支付，支付总造价的80%工程款；第二次付款于每栋全部工程完成时，付清余下工程款。第六条

工期标准

乙方必须组织充足的施工技术力量，严格按照甲方的总体分项工期计划提前或及时完成，密切配合工种之间的关系，若乙方原因拖延工期的，或无故停工，造成的影响及工期延误由乙方承担，按楼层延误工作量的贰倍计罚。工期延误严重时，甲方有权终止合同。第七条

甲、乙方责任

（一）甲方责任

1、凡乙方操作人员不符合质量标准的部分，管理人员必须及时要求返工重做，并赔偿甲方相关经济损失和荣誉损失。

2、对乙方操作人员有违规操作或违背安全管理制度的行为，甲方有权给予当场处罚。

3、如因乙方质量不能达到标准或进度不能保证要求，甲方有权

终止合同，并要求乙方退场；工程款按已完成工程款的80%支付。

4、负责协调处理乙方在整个施工过程中与其他各方的工作及关系和处理。

5、负责按本协议付款规定支付乙方人工费，并督促乙方发放所有人工工资。

（二）乙方责任

1、必须组织相应的专业人员进场进行作业，随时对工人进行技术和安全教育，切实保证质量、安全、文明施工的各项指标。

2、班组工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

3、随时教育工人加强质量意识和注意个人和他人的施工安全，如有违章者主动接受甲方管理人员的处理。

4、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如在施工现场发生打架事件，不论有无理由每次罚款五千元；严禁在工地或宿舍内赌博吗，发现时每次罚款贰仟元。罚金在钢筋工程人工费中扣除，如违反法律送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

5、在管理人员的指导下，积极开展工作。在保证安全、质量指标的前提下爱护所有设施，各种材料充分利用、厉行节约。

6、发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报，严禁隐瞒事故不报。

7、在甲方支付工人费两天内必须向所有工人兑现工资，如按合同领到的钱不够，则乙方自行想法支付。在甲方按合同支付工资的情

况下，如因工人未拿到钱给甲方造成得的各种损失及影响由乙方负责全部责任。

第八条

安全文明施工

1、乙方必须按安全生产、文明施工的操作规程进行施工达到验收标准，每周必须对现场工作进行二次以上的安全知识讲解和教育，并作好记录。进场工人必须戴好合格安全帽，不得脱衣作业，高空作业系好安全带，严禁酒后上班作业，严禁在工地上打架、斗殴，情节严重者交司法机关处理。坚持安全第一，预防为主的方针，把安全隐患消灭在萌芽状态之中。如乙方人员违章作业造成安全事故，所有损失由乙方承担，甲方概不负责。

2、乙方应派专人保管室领取材料，随时做到派专人清落地的材料及时利用。凡发现人为浪费材料者，甲方派人收清，均作罚款处理，其罚款和赔偿均在钢筋工程人工费中扣除。第九条

其他

1、乙方必须充分有效的组织现场施工人员以满足本工程的进度需要。杜绝转包，一旦发生转包甲方有权终止合同；同时乙方已完成工程人工费按80%结算。

2、乙方应服从甲方的管理及指挥，执行本项目部的一切规章制度，遵守国家的政策法令，乙方在施工中因管理混乱、质量、安全不符合本协议要求，工期不符合甲方要求时，甲方有权单方终止协议，另行安排班组施工。终止协议时按阶段预防工资额终止结算，余款及保证金作为甲方的损失弥补。

3、协议经甲、乙双方签字生效，本工程完工后终止。本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。同等生效。

甲方：

乙方：

代表（签字）

承包人：（签字）

****年**月**日

第四篇：钢筋承包合同

钢筋承包合同

甲方：

乙方：

甲方承建金基、观岛工地地下室、联排工程因施工需要，决定把该工程的钢筋分项工程承包给乙方。为明确甲乙双方责任和义务、经甲乙双方充分协商、特订立以下合同条款，共同遵守。

（一）承包范围；

1、施工图及图纸会审纪录，工程变更联系单中标明的钢筋工应做工作。工作内容包括：钢筋原材料分类堆放，钢筋的场内搬运，施工中钢筋吊装，钢筋保护层垫块按规定绑扎，墙体拉结筋制作安装，预制梁板钢筋制作、绑扎，预埋铁焊接制作安装，屋面、楼地面、压顶、扶手、构造柱、过梁、圈梁等绑扎制作和连接安装到每道工序完工后的多余钢筋清理和归堆等钢筋工应做工作。

凡以上承包范围内的工作量，本工程项目部一律不发生点工账。凡施工图内注明从$4至$28的钢筋必须无条件的按时保质完成。2：乙方应指派专业人员放样、弹线、工资由乙方自理。3：施工中所需的钢筋机械。由乙方自备，并负责安装好。

4：雨季施工的雨衣、雨鞋、夜间施工增加的费用、办理职工的暂住证、务工证、计生证、考勤卡及各种保险费用由乙方自理。

5：乙方职工安全生产、文明施工责任承包制。

（二）质量要求：

1：乙方必须按施工图、图纸会审纪录、施工变更联系单及图纸要求，严格按国家有关施工规范施工，未经设计单位同意不得擅自修改图纸。如图纸有问题应该在该部位施工前上报项目部、有项目部去联系设计院处理。

2：乙方施工的分部分项工程质量必须符合《钢筋施工质量验收规范》要求。如质量不符合要求，乙方应无条件返工，其费用由乙方自理（包括原材料损耗费）。

3：乙方钢筋制作前应预先向项目部提供钢筋配料单复印件，经施工员核对无误后方可下料制作。钢筋制作中应特别注意锚固长度及焊接质量。

4：乙方在钢筋绑扎完成后，应对已完成的钢筋规格、根数间距、锚固长度、搭接长度及保护层进行自检，经自检合格后报监理公司和项目部进行验收。对验收不合格部位乙方应及时整改，费用自理。

5：乙方应按规范要求垫好保护层，绑扎砼保护层、如实测保护层不符合要求，加固费用由乙方负责支付。

（三）承包价格及付款方法：

l：承包价格：本工程乙方承包费用排厔按建筑面积每平方米

元计算、A块地下室每平方米

元计算，B块0。00米以下按每吨

元计算（包括扎丝、焊条）。2：付款方法：《节点支付》

｛1｝B块大地下室完成，质量验收符合要求、付款手续齐全一个月内支付已完成工程应付金额80%；

｛2｝排屋0.00米结构完成，质量验收符合要求，付款手续齐全，一个月内支付已完成工程应付金额80%；

｛3｝排屋主体结顶质量验收符合要求，付款手续齐全应付金额80%； ｛4｝中级结构验收合格后，质量符合要求，付款手续齐全，一个月内支付工程总价款的80%； ｛5｝余款项目部结账结束，付款手续齐全，一个月内支付工程款的100%。

｛6｝乙方在施工方面对甲方钢筋损耗控制在7%以内，超出部分甲方对乙方收取工期市场价的平均值收取。

3：工资支付由质量负责人、安全负责人、文明施工负责人签字认可报项目部批准后，才能领取。乙方预领工资及费用时，应向甲方提供每位职工签名的工资单。

（四）：文明施工

安全生产

双标化工地。

1；甲方提供必要的安全生产防护用品，费用由乙方自理。项目部所发的安全帽按每顶12元计算，费用由乙方自理。

2；乙方承包人为本班组安全生产、文明施工第一负责人，对本班组职工的安全生产、文明施工负经济及法律责任，教育职工遵守劳动纪律及安全生产法律法规，遵守浙江居易建筑公司的各项规章制度，配合有关部门进行安全检查，发现问题立即整改。如非甲方因素，乙方人员违反国家安全生产法律法规及安全生产操作规程，造成工伤事故的，一切费用由乙方自负，与甲方无涉。

3；如乙方人员已造成意外事故，其医药费、误工费在2.5万元以下的由乙方自理。甲方在分析事故原因，提出整改方案、落实整改措施的前提下，乙方伤员的各种费用超过2.5万元，超出部分甲方负担三分之一费用。

4：工地严禁使用煤气灶、电炉、电饭煲及电热的快等电器，乙方人员如违规使用，一经发现乙方应配合甲方予以没收。工地严禁乱拉乱接电线，一经发现乙方应配合予以没收。工地内严禁赌博，如有发现乙方应配合甲方没收赌具及赌资，视情节轻重酌情处理。

5；进入工地必须戴好安全帽。乙方人员上班未戴好安全帽每人次罚款250元，未扣好帽带i罚200元。井字架吊蓝违规载人罚款每人次500元，工地内起哄、打架、偷窃等每人次罚款1000元，并解雇该人。

6；甲方提供班组长宿舍一间，其他职工不提供夫妻房。集体宿舍严禁男女混居，不准带小孩进入工地，不雇佣未成年人及老人，无身份证人员到工地施工。乙方职工应及时做好暂住证，进入工地人员应上交1寸照片3张及身份证复印件。如没有身份证及暂住证，被派出所查获，需要罚款的，罚款由本人承担。

7；乙方应落实专人清扫宿舍，经甲方检查发现未及时清扫，每次罚款200元，并责令乙方承包人清扫。乙方应每周指派一人协助甲方管理施工现场的安全生产及文明施工值日，值日人员工资由乙方支付。

8；项目部与班组，职工应订立安全生产协议，内容包括工人的计时工资、职工个人应负的安全生产责任及费用。

9；乙方应建立考勤卡制度，每半个月把职工的岀勤情况按书面形式上报项目部，由项目部签字后，作为乙方职工预发职工工资的原始凭证。乙方职工进入工地施工，必须到项目部办理上岗证件卡，退场人员应到项目部注销和归还上岗证卡。

（五）其它约定：

l；乙方承包的分项工程不得以任何形式再转包给他人或以带班人方式管理工地。如乙方违约甲方可以单方面终止本合同。

2；工期按业主、甲方安排施工工期，乙方无条件保质、保量、保安全、文明施工完成。如非甲方原因，乙方拖延施工工期每天罚款1000元。

原则上工期要求：开工令后2024年1月25日前（完成地下室[含排屋单体地下室] 施工至0.00米。2024年4月30日前完成所有排屋的主体结构封顶。2024年7月31日前完成所有外脚手架拆除。2024年9月30日前完成竣工验收通过。如非甲方原因，乙方拖延施工工期每天罚款1000元。

3；乙方承包人每天应在工地负责本班的日常工作，如果不到工地，每天付给甲方300元。4；乙方施工质量不符合要求、劳动力配备不足、专业技术工人不足等原因，需要中途退场的人工工资结算方法：A、工资及费用按实际钢筋用量每吨300元结算，己经制作好的但未绑扎的钢筋不计算工资及费用。B甲方对乙方自带钢筋机械设备不支付租借费。

5；乙方中途起哄、闹事、停工、甲方即视乙方违约。均按上述结算方法结算，并扣除乙方上述承包款的30%，作为乙方的违约金。

6；散落在场地的钢筋，乙方未做到工完场清，甲方可以组织其他人员清理，清理人工工资每人日150元结算。

7；领取工具应办理相关手续，登记造册。工具统一由班组长领取，领取时须有班组长签字。如工具损坏、遗失，乙方应照价赔偿，每月一结。

（六）其他

本合同未尽事宜均按国家法律法规及居易公司规章制度办理。本合同一式三份、甲乙双方各执一份，一份送公司质安科备案。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

2024年

月

日

第五篇：钢筋承包合同

钢筋承包合同

发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

为了保质、保量、按期、完全的完成工程施工任务，明确甲、乙双方的责、权、利经双方友好协商，特订立如下合同条款，望共同遵守：

一、乙方承包的劳务内容：

1、承包方式：包工包辅料及小型机械与设备，综合单价包干。

2、承包范围：BS10-01-09地块4#、5#、6#楼及相应地库区域内钢筋工程

施工图纸及图纸会审纪要、工程变更联系单中的所有钢筋工工作（包括二次结构）：选料、配料、制作、焊接、绑扎、拧套筒、安装（包括卸车、试拉件焊接、送样制作焊接），现场文明施工。

二、劳动承包的价格计取：

1、按建筑面积包

元/平方米，其中面积按规范计算。

2、以上价格包括乙方作业人员的劳务费、车旅费、场地内二次搬运费、劳动保护费（安全帽、安全带、手套、工作服、雨衣、雨鞋，其中工作服由甲方提供，费用由乙方承担）、太阳灯及太阳灯接线（必须采用电缆线）、电焊机、切割机、对焊机、弯曲机、切断机、调直机、切割片、套丝机、电焊条、切割条、扎丝、垫块、电焊条、钢刷、手推车、三级配电箱（含二级配电箱到三级配电箱的电缆线）、直螺纹套筒、塑料保护帽等一切小型工具及材料、预埋件的制作费用、试验试件的制作、材料计划、进度计划的编制、生活区水电设施、生活所需的床铺、生活用品、乙方自己负责宿舍用房管理费。

3、劳务费中包括乙方人员责任的工伤费用。

4、劳务费中包括属乙方人员进场办证费用（暂住证、劳务证、计生正、出入证）。

三、承包性质：

乙方以包清工、包机械的形式承包，机械除塔吊等垂直运输机械由甲方提供外，其他一切机械及小型工具均由乙方自配。

四、合同工期：

1、必须严格按照项目部编排的进度计划执行。其中各分项完工时间由项目部决定，具体进场时间以甲方通知为准。人力不可抗拒的因素延误工期的，双方另行协商解决。

2、乙方必须无条件服从甲方编排的进度计划，满足劳动力，加班加点，全力拼搏，纯属乙方原因造成工期拖延一天罚款1000元，依次类推。

3、乙方应组织班内操作人员，配合甲方施工员、质检员做好全工程每个工序间的质量、技术交底，不按操作规程、施工规范要求施工所引起的质量问题，或直接影响施工进度的，甲方有权要求乙方承担相应的经济损失或直接终止合同，同时完成部分按70%进行结算并清退出场。

五、工程质量：

本分包工程质量标准：按设计图纸施工及规范验收合格，确保达到《建筑工程质量验收统一标准》规定的合格工程标准，并要求达到省安全文明样板工地、省级观摩工地，确保“中州杯”“商鼎杯”“中建杯”。

确保验收一次性通过。（质量评定以质量监督站评定为准）各分部工程均要满足质量监督站、监理单位、建设单位的验收。在施工过程中严格按照施工规范及操作规程，要一丝不苟。各分部分项工程实测值必须控制在质量评定表中允许偏差范围内，若结构中间验收未能一次性验收合格的话每次处罚200-2024元。另外如保护层实测不合格的话，责任由乙方承担全部费用。

乙方施工应随时接受甲方、总包单位、监理单位、建设单位的检查，无条件的按照甲方要求进行剥露、试验等检查，当检查结果不符合本合同要求时，乙方应立即按照甲方代表的要求进行整改、返工，由此发生的费用由乙方承担。双方对工程质量有争议，由工程所在地的质量监督部门检测评定，若质量不符合合同要求，所发生的一切费用有乙方承担。

若存在的质量问题甲方通知乙方24小时内，乙方不能对缺陷进行返工、修理、整改，或乙方的返工、修理、整改不能达到相应的质量要求，甲方可在发出通知的24小时后，雇佣第三方进行修补，无需通知或征得乙方同意，直接从乙方当期工程款中扣除因此发生的费用及成本，同时有权要求乙方承担违约责任。

因乙方原因造成在施工过程中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方必须承担事故处理所发生的所有费用，同时甲方可以无条件终止本合同。

强调：①墙、柱竖向钢筋不能出保护层，一经发现，一根罚款50元，然后下凿20cm弯直够保护层厚度。

②±0.000以上每层梁、板三天完成（72小时）。

③甲方技术人员放线时，乙方需配备一名技术员配合放线。

六、安全生产：

1、乙方进入工地后必须对所属人员进行三级安全教育交底，并做到受教育一个签字一个。熟悉本工程的安全操作规程，提高安全意识，树立安全第一的思想。

2、乙方人员上班时要坚持正确使用佩戴证上岗和安全防护用品。

3、每天上班前乙方必须检查工作场所，如发现不安全因素，应及时处理或汇报。

4、乙方人员在工作中要严格执行操作规程，不得违章作业，做到安全无事故。

5、凡在施工过程中，若有乙方班组下属人员造成一切安全事故，其损失及责任均由乙方全部承担责任，与甲方及甲方项目部无涉。

6、政府及上级单位来工地检查时，乙方必须服从甲方管理人员调派，做好现场文明施工工作，迎接检查，否则处以1000元/次的罚款。

七、劳务费用的支付与结算：

1、班组自愿垫资到地上正负零后付工程款．

２、本工程项目主体所有钢筋工程内容全部施工完毕，人员退场付到工程款的９０%，余款在通过主体结构验收合格后三个月内结清账款付清。

强调说明：乙方下属人员若出现因工资而引起的纠纷，影响甲方声誉及利益的，扣罚其工程款不少于2万元，严重的立即终止合同，剩下的款项不给予结算。

八、材料供应和管理

1、乙方根据甲方提供的施工进度计划，提前7天上报材料用量计划单，便于合理计划和安排。

2、乙方应精打细算，节约材料、杜绝浪费，如发现浪费现象，每发现一次，视具体情况罚款500-2024元。

3、由于返工等原因或配料不当所造成的材料损失和浪费均由乙方承担，甲方视情节轻重有权做相应的处罚。

4、材料供应和领用回库管理：施工期间，乙方应做到完成一块工作，清洁一块地方，及时收拢，利用余料、短料，不能利用的短料及时当天清理归堆。

九、文明施工：

1、该工程施工必须达到文明施工要求，确保市文明标化。

2、乙方必须与每个民工签订合同，在合同中明确若有劳务纠纷与项目部及甲方无涉，由乙方自行处理，否则被视作违约。

3、乙方进场人员必须人人都有身份证，并上交甲方登记造册。乙方不得接收无身份证的人员入工地，并在进场三天内必须上交身份证复印件、暂住证到甲方登记。

4、在工地期间要遵守工地的各项规章制度，遵守当地的乡规民约，要服从当地派出所的管理，不违法乱纪，不赌博、不偷盗、不打架斗殴。班组之间若有矛盾和摩擦，要求乙方宽宏大量、互相忍让、团结互助。发生口角时乙方要主动出面调解，大事化小。若乙方承包班组与其他承包班组出现打架现象，双方承包者均为第一责任人，先扣除班组2024-5000元，后报派出所打理。打人致伤残者，要赔偿全部医疗费用及误工费，并由司法部门追究法律责任。挑衅滋事者一经发现立即清退出场。

5、乙方人员在宿舍内不得使用灶具、热得快、电茶壶及大功率电器，如发现除没收外，并处以200-500元的罚款。

6、本工地内不提供夫妻住房。

7、乙方下属人员由公司统一安排食宿，但乙方必须安排人员每天进行宿舍的卫生清理工作，确保宿舍内文明卫生整洁。

8、本工地不得出现童工、孕妇、身体不健康的人员及小孩，一经发现立即清退出场，并处以200-500元的罚款。

9、乙方负责安全检查及验收时场地、楼层、架子的卫生清理。

十、双方责任与义务：

甲方：

1、负责现场工地技术指导和质量监督，及时传达有关技术文件及设计变更资料。

2、负责编排总进度计划及分段进度计划。

3、负责原材料及周转材料的供应。

4、属甲方材料供应等原因影响施工的，工期相应顺延。

乙方：

1、乙方必须配备懂图纸的技术人员进行下料计算，确保下料正确，并且协助甲方施工人员弹线工作，缺席一次罚款200元。

2、积极配合项目部每次安全检查及验收工作。

3、负责落手清及成品保护，每天及时做好落手清工作，余料及时利用（钢筋头及时收集整理好交与项目部），做好每道工序成品保护工作。

4、乙方必须做到节约材料，不得大材小用，乙方用料前必须做好计划，所用材料必须提前7天通知甲方进行采购。

5、按照施工图纸正确下料，不得随意浪费材料，一经发现按每次1000元进行罚款。

6、乙方每天必须对下属人员进行安全教育，让安全警钟长鸣。

7、乙方承包者必须常驻工地，亲临现场指挥。当天的作业内容，乙方必须全方位进行检查，发现问题及时纠正。

8、甲方施工员提出的质量问题，乙方要虚心接受并及时落实人手整改，不得借故推托。

9、乙方应当与其劳务作业人员签订书面劳动合同，且保证工人持有上岗证件，不得违反相关法律规定。

10、乙方应避免使用年龄在55周岁至60周岁之间人员。严禁乙方雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过16周岁和年龄超过60周岁的现场作业人员。

11、乙方原因引起的中途退场，或者乙方因为自身原因仅仅完成部分工作内容，甲方仅对已完成部分，按照合同约定的价格和付款比例进行支付，未完成部分不考虑任何费用。同时乙方承诺对未完成部分放弃任何利益主张。甲方将对已完成工程量进行核对，如甩项工程为施工难度大等原因，甲方将对乙方已完工程量按90%（或者更多）进行结算。

12、乙方应视其需要自行购买保险，从事危险作业的职工必须办理意外伤害保险，并办理施工现场内自有人员财产和施工机械设备的保险，保险费用已包含在本合同价款中。

十一、奖罚制度：

本合同单价已经考虑班组奖罚，以下强调罚款：

1、乙方无故缺勤按1000元/天罚款。

2、如发现保护层垫块漏放或少放，每次处罚100元。

3、严格按照进度计划及总工期实施，没有正当理由延期按1000元/天罚款。

4、特别是钢筋未按规范进行搭接、焊接、绑扎每次没处罚款500元。

5、成品钢筋必须按规定进行堆放，不得随意乱扔，发现者每次每处罚款100元。

6、不戴安全帽或不穿工作服佩证者每次罚款50元。

7、下班后不切断电源的罚款50元/次。

8、在施工现场发现随地大小便的罚款100元/次。

9、宿舍内检查不符合文明卫生标准罚款100元/次。

10、工地发现打架斗殴的，双方全部罚款2024-5000元。

11、工程质量发生返工重新做的，除工料费全部由乙方承担外，每次处罚1000元。

12、故意浪费材料，有意损坏机具者，故意损坏公物者，处以原价值十倍的罚款。

13、不听现场管理人员指挥者，项目部有权清退违章者。

十二、违约和经济纠纷：

1、在合同规定范围内，如因甲方原因要求提前终止合同，则在提前10天通知乙方，退场保证金并结清余款，如因乙方原因提前终止合同，则保证金、所谓余款作为违约金罚没。

2、甲乙双方在价格结算上，如发生纠纷，应本着实事求是的原则，通过友好协商解决。

十三、其他：

1、合同签订时，乙方必须上交

万元的质量及信誉保证金，其中质量保证金

万元。治安保证金

万元（包括打架、偷盗），工期保证金

万元，听从项目部合理指令保证金

万元。乙方若违反上述规定，直接从保证金中扣罚。保证金在账务结清时返还，不计息。

2、本工程乙方不得转包，如发现转包行为，甲方有权单方面进行合同终止。不给予工程款结算。

3、在施工过程中若发现乙方施工班组人员整体素质太差的，甲方有权要求终止合同，劳务费按实际完成合格工程量的80%结算。

4、整个施工过程中，取消相关的零星点工补贴。

十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工完账清后自动失效。

十五、本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成者，双方通过法律途径解决。

甲方：

乙方：（签字）

代表人：

身份证号码：

项目经理：

联系电话：

签订日期：

****年**月**日