设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索: 辞职报告 用工合同
  • 当前位置:首页 > 范文大全 > 七号文库

    最新建设工程监理安全协议(十九篇)

    栏目:七号文库 来源:网络 作者:静水流深 时间:2024-06-23 15:59:38 下载.docx文档

    在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

    建设工程监理安全协议篇一

    乙方:

    为了切实加强对白水县华夏购物广场施工工程现场的安全管理,进一步明确甲乙双方的安全管理责任,防止发生建设工程施工安全事故,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则,在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上,经共同协商一致,签订本安全协议书。

    一、甲方权利和义务

    (一)权利

    1、组织对施工现场的安全生产检查,有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患,并进行复查。

    2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。

    3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中,如违反国家法律法规和本协议,甲方有权给予制止或予以扣减监理费。

    (二)义务

    1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规,承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。

    2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理,并对乙方自身安全工作进行监督、检查。

    3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。

    5、定期参加乙方组织的监理例会,协调解决安全管理工作中出现的问题,总结推广优秀的安全管理经验。

    6、定期召开安全会议,及时传达国家有关安全生产的精神,协调解决存在的安全问题。

    二、乙方权利和义务

    (一)权利

    1、受甲方委托,乙方有权对所监理工程的安全施工条件、设备、材料是否符合使用要求等进行监督检查;

    2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查;

    3、有权对施工方案、施工工艺以及在施工过程中出现的影响安全的技术问题提出整改建议;

    4、有权随时进入施工现场进行安全检查,对现场存在的安全隐患,有权要求施工单位根据现场情况及时进行整改;

    5、征得甲方的同意,有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时,应在24小时内向甲方作出书面报告;

    6、对甲方的违章指挥有权拒绝执行;

    7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。

    (二)义务

    1、受甲方委托,乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监管责任。

    2、签订监理合同后,要进行全员安全教育,总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。

    3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规,如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。

    4、乙方要建立健全安全监理制度,加强安全知识教育培训,明确各岗位监理人员的安全监理职责,增强安全意识。

    5、按时组织召开监理例会,配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志,按时上交(报)监理周报及月报。

    6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。

    7、监督检查(要求)施工单位是否认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,是否遵守国家有关安生产的法律法规,是否认真执行工程承包合同中的有关安全要求。发现施工单位在安全方面与国家相关规定或施工合同要求不符的要及时制止,并及时向甲方汇报;

    8、检查落实施工单位的安全生产管理机构、安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程是否制定,并严格按规定执行;

    9、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效,并进行备案。

    10、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致;审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效;审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格,并取得相应资质证件后上岗作业。

    11、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施,要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工,及时制止并纠正违规施工作业。

    12、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并检查安全投入是否符合安全生产要求。

    13、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工24小时安全生产值班制度,并建立安全生产值班记录台账。

    14、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组,组织以安全生产为核心的现场安全施工活动;审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标;审核施工单位是否有完善的安全文明施工管理措施;审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况,是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求,并符合安全法规标准;对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查,发现隐患及时书面通知施工单位,并督促落实整改结果。

    15、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人,各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。

    16、检查落实施工单位进行安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加甲方组织的安全生产专项检查。

    17、对现场要定期组织检查,并有记录。对发现的各类安全事故隐患,应书面通知施工单位限期整改,并督促落实其整改情况;发现重大隐患,应立即要求施工单位停止施工,并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后,乙方应检查整改结果,签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的,乙方应当立即向甲方汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的,应当立即制止。

    18、检查落实施工单位按照本工程特点,是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。

    三、违约责任

    如因甲方未按照本协议履行相关义务,给乙方造成损失的,甲方应承担相应赔偿责任;

    因乙方未按照本协议履行其相关职责的,按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用,给甲方造成损失的,应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿甲方相

    应损失。

    四、附则

    1、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件,并具有同等法律效力。

    2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决,并可签订补充协议。

    3、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处,执行国家法律法规的相关规定。

    4、本协议一式肆份,具有同等法律效力,协议双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

    5、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。

    甲方: 乙方:

    有限公司(公章) 有限公司 (公章)

    法人代表: 法人代表:

    委托人代表: 委托人代表:

    日期: 日期:

    建设工程监理安全协议篇二

    第一部分 协议书

    委托人(全称):

    监理人(全称):

    根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    1. 工程名称: ;

    2. 工程地点: ;

    3. 工程规模: ;

    4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。

    二、词语限定

    协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

    三、组成本合同的文件

    1. 协议书;

    2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

    4. 专用条件;

    5. 通用条件;

    6. 附录,即:

    附录a 相关服务的范围和内容

    附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

    本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

    四、总监理工程师

    总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。

    五、签约酬金

    签约酬金(大写): (¥ )。

    包括:

    1. 监理酬金: 。

    2. 相关服务酬金: 。

    其中:

    (1)勘察阶段服务酬金: 。

    (2)设计阶段服务酬金: 。

    (3)保修阶段服务酬金: 。

    (4)其他相关服务酬金: 。

    六、期限

    1. 监理期限:

    自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    2. 相关服务期限:

    (1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (2)设计阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (3)保修阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (4)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    七、双方承诺

    1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

    2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

    八、合同订立

    1. 订立时间: 年 月 日。

    2. 订立地点: 。

    3. 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执

    份。

    委托人: (盖章) 监理人: (盖章)

    住所: 住所:

    邮政编码: 邮政编码:

    法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

    的代理人:(签字)[w1] 的代理人:(签字)[w2]

    开户银行: 开户银行:

    账号: 账号:

    电话: 电话:

    传真: 传真:

    电子邮箱: 电子邮箱:

    合同备案管理部门意见(盖章)

    年 月 日

    第二部分 通用条件

    1. 定义与解释

    1.1 定义

    除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

    1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

    1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

    1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

    1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

    1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

    1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

    1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

    1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

    1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

    1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

    1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

    1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

    1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

    1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

    1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

    1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

    1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

    1.2 解释

    1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

    1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:

    (1)协议书;

    (2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    (3)专用条件及附录a、附录b;

    (4)通用条件;

    (5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

    双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

    2. 监理人的义务

    2.1 监理的范围和工作内容

    2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

    2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:

    (1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;

    (2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

    (3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

    (4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

    (5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

    (6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

    (7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;

    (8)检查施工承包人的试验室;

    (9)审核施工分包人资质条件;

    (10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

    (11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;

    (12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

    (13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

    (14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;

    (15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;

    (16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

    (17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

    (18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

    (19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;

    (20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;

    (21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

    (22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

    2.1.3 相关服务的范围和内容在附录a中约定。

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据包括:

    (1)适用的法律、行政法规及部门规章;

    (2)与工程有关的标准;

    (3)工程设计及有关文件;

    (4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

    双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

    2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

    2.3 项目监理机构和人员

    2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

    2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

    2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

    2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:

    (1)严重过失行为的;

    (2)有违法行为不能履行职责的;

    (3)涉嫌犯罪的;

    (4)不能胜任岗位职责的;

    (5)严重违反职业道德的;

    (6)专用条件约定的其他情形。

    2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

    2.4 履行职责

    监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

    2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

    2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

    2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

    在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

    2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

    2.5 提交报告

    监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

    2.6 文件资料

    在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

    2.7 使用委托人的财产

    监理人无偿使用附录b中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

    3.委托人的义务

    3.1 告知

    委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。

    3.2 提供资料

    委托人应按照附录b约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

    3.3 提供工作条件

    委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

    3.3.1 委托人应按照附录b约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

    3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

    3.4 委托人代表

    委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。

    3.5 委托人意见或要求

    在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

    3.6 答复

    委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

    3.7 支付

    委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约责任

    监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

    4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

    4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

    4.2 委托人的违约责任

    委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

    4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。

    4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。

    4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

    4.3 除外责任

    因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。

    因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

    5. 支付

    5.1 支付货币

    除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

    5.2 支付申请

    监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。

    5.3 支付酬金

    支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

    5.4 有争议部分的付款

    委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。

    6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

    6.1生效

    除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字[w3] 并盖单位章后本合同生效。

    6.2变更

    6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。

    6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

    6.2.3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

    6.2.4合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。

    6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.3 暂停与解除

    除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

    6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。

    因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。

    解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。

    6.3.2 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

    暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任。

    6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任。

    6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

    6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。

    6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

    6.4 终止

    以下条件全部满足时,本合同即告终止:

    (1)监理人完成本合同约定的全部工作;

    (2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

    7. 争议解决

    7.1协商

    双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

    7.2调解

    如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

    7.3仲裁或诉讼

    双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.1 外出考察费用

    经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

    8.2 检测费用

    委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

    8.3 咨询费用

    经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

    8.4 奖励

    监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付。

    8.5 守法诚信

    监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

    8.6 保密

    双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。

    8.7 通知

    本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。

    8.8 著作权

    监理人对其编制的文件拥有著作权。

    监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。

    第三部分 专用条件

    1. 定义与解释

    1.2 解释

    1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 。

    1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 。

    2. 监理人义务

    2.1 监理的范围和内容

    2.1.1 监理范围包括:

    2.1.2 监理工作内容还包括:

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据包括:

    2.2.2 相关服务依据包括: 。

    2.3项目监理机构和人员

    2.3.4 更换监理人员的其他情形: 。

    2.4 履行职责

    2.4.3 对监理人的授权范围:

    在涉及工程延期 天内和(或)金额 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

    2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: 。

    2.5 提交报告

    监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:

    2.7 使用委托人的财产

    附录b中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于: 。

    监理人应在本合同终止后 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为: 。

    3. 委托人义务

    3.4 委托人代表

    委托人代表为: 。

    3.6 答复

    委托人同意在 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约责任

    4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:

    赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

    4.2 委托人的违约责任

    4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:

    逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

    5. 支付

    5.1 支付货币

    币种为: ,比例为: ,汇率为: 。

    5.3 支付酬金

    正常工作酬金的支付:

    支付次数支付时间支付比例

    (%)支付金额(万元)

    首付款本合同签订后7天内

    第二次付款

    第三次付款

    ……

    最后付款监理与相关服务期届满14天内

    6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

    6.1 生效

    本合同生效条件: 。

    6.2 变更

    6.2.2 除不可抗力外, 因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:

    附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

    6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:

    附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

    6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:

    正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

    7. 争议解决

    7.2 调解

    本合同争议进行调解时,可提交 进行调解。

    7.3 仲裁或诉讼

    合同争议的最终解决方式为下列第 种方式:

    (1)提请 仲裁委员会进行仲裁。

    (2)向 人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。

    8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。

    8.4 奖励

    合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:

    奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

    奖励金额的比率为 %。

    8.6 保密

    委托人申明的保密事项和期限: 。

    监理人申明的保密事项和期限: 。

    第三方申明的保密事项和期限: 。

    8.8著作权

    监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:

    9. 补充条款

    建设工程监理安全协议篇三

    _____与_____经过双方协商一致,签订本合同。

    1.工程名称;

    工程地点;

    工程规模;

    总投资;

    监理范围。

    2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。

    3.下列文件均为本合同的组成部分:

    监理委托函或中标函;

    工程建设监理合同标准条件;

    工程建设监理合同专用条件;

    在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等。

    4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

    5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。

    本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。

    本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本____份,各执___份。

    业主:________监理单位:_____

    法定代表人:_____法定代表人:____

    地址:____________地址:___________

    开户银行:__________开户银行:_________

    账号:____________账号:___________

    邮编:____________邮编:___________

    电话:____________电话:___________

    ____年__月__日签于_______年__月__日签于__

    建设工程监理安全协议篇四

    委托人(全称):

    监理人(全称):

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    1. 工程名称: ;

    2. 工程地点: ;

    3. 工程规模: ;

    4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。

    二、词语限定

    协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

    三、组成本合同的文件

    1. 协议书;

    2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

    4. 专用条件;

    5. 通用条件;

    6. 附录,即:

    附录a 相关服务的范围和内容

    附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

    本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

    四、总监理工程师

    总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。

    五、签约酬金

    签约酬金(大写): (¥ )。

    包括:

    1. 监理酬金: 。

    2. 相关服务酬金: 。

    其中:

    (1)勘察阶段服务酬金: 。

    (2)设计阶段服务酬金: 。

    (3)保修阶段服务酬金: 。

    (4)其他相关服务酬金: 。

    六、期限

    1. 监理期限:

    自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    2. 相关服务期限:

    (1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (2)设计阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (3)保修阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (4)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    七、双方承诺

    1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

    2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

    八、合同订立

    1. 订立时间: 年 月 日。

    2. 订立地点: 。

    3. 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执

    份。

    委托人: (盖章) 监理人: (盖章)

    住所: 住所:

    邮政编码: 邮政编码:

    法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

    的代理人:(签字) 的代理人:(签字)

    开户银行: 开户银行:

    账号: 账号:

    电话: 电话:

    传真: 传真:

    电子邮箱: 电子邮箱:

    第二部分 通用条件

    1. 定义与解释

    1.1 定义

    除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

    1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

    1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

    1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

    1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

    1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

    1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

    1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

    1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

    1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

    1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

    1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

    1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

    1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

    1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

    1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

    1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

    1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

    1.2 解释

    1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

    1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:

    (1)协议书;

    (2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    (3)专用条件及附录a、附录b;

    (4)通用条件;

    (5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

    双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

    2. 监理人的义务

    2.1 监理的范围和工作内容

    2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

    2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:

    (1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;

    (2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

    (3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

    (4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

    (5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

    (6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

    (7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;

    (8)检查施工承包人的试验室;

    (9)审核施工分包人资质条件;

    (10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

    (11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;

    (12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

    (13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

    (14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;

    (15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;

    (16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

    (17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

    (18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

    (19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;

    (20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;

    (21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

    (22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

    2.1.3 相关服务的范围和内容在附录a中约定。

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据包括:

    (1)适用的法律、行政法规及部门规章;

    (2)与工程有关的标准;

    (3)工程设计及有关文件;

    (4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

    双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

    2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

    2.3 项目监理机构和人员

    2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

    2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

    2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

    2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:

    (1)严重过失行为的;

    (2)有违法行为不能履行职责的;

    (3)涉嫌犯罪的;

    (4)不能胜任岗位职责的;

    (5)严重违反职业道德的;

    (6)专用条件约定的其他情形。

    2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

    2.4 履行职责

    监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

    2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

    2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

    2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

    在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

    2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

    2.5 提交报告

    监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

    2.6 文件资料

    在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

    2.7 使用委托人的财产

    监理人无偿使用附录b中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

    3.委托人的义务

    3.1 告知

    委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。

    3.2 提供资料

    委托人应按照附录b约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

    3.3 提供工作条件

    委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

    3.3.1 委托人应按照附录b约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

    3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

    3.4 委托人代表

    委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。

    3.5 委托人意见或要求

    在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

    3.6 答复

    委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

    3.7 支付

    委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约责任

    监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

    4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

    4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

    4.2 委托人的违约责任

    委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

    4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。

    4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。

    4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

    4.3 除外责任

    因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。

    因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

    5. 支付

    5.1 支付货币

    除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

    5.2 支付申请

    监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。

    5.3 支付酬金

    支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

    5.4 有争议部分的付款

    委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。

    6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

    6.1生效

    除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

    6.2变更

    6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。

    6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

    6.2.3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

    6.2.4合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。

    6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.3 暂停与解除

    除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

    6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。

    因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。

    解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。

    6.3.2 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

    暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任。

    6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任。

    6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

    6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。

    6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

    6.4 终止

    以下条件全部满足时,本合同即告终止:

    (1)监理人完成本合同约定的全部工作;

    (2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

    7. 争议解决

    7.1协商

    双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

    7.2调解

    如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

    7.3仲裁或诉讼

    双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.1 外出考察费用

    经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

    8.2 检测费用

    委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

    8.3 咨询费用

    经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

    8.4 奖励

    监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付。

    8.5 守法诚信

    监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

    8.6 保密

    双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。

    8.7 通知

    本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。

    8.8 著作权

    监理人对其编制的文件拥有著作权。

    监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。

    第三部分 专用条件

    1. 定义与解释

    1.2 解释

    1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 。

    1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 。

    2. 监理人义务

    2.1 监理的范围和内容

    2.1.1 监理范围包括:

    2.1.2 监理工作内容还包括:

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据包括:

    2.2.2 相关服务依据包括: 。

    2.3项目监理机构和人员

    2.3.4 更换监理人员的其他情形: 。

    2.4 履行职责

    2.4.3 对监理人的授权范围:

    在涉及工程延期 天内和(或)金额 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

    2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: 。

    2.5 提交报告

    监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:

    2.7 使用委托人的财产

    附录b中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于: 。

    监理人应在本合同终止后 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为: 。

    3. 委托人义务

    3.4 委托人代表

    委托人代表为: 。

    3.6 答复

    委托人同意在 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约责任

    4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:

    赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

    4.2 委托人的违约责任

    4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:

    逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

    5. 支付

    5.1 支付货币

    币种为: ,比例为: ,汇率为: 。

    5.3 支付酬金

    正常工作酬金的支付:

    支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)

    首付款本合同签订后7天内

    第二次付款

    第三次付款

    ……

    最后付款监理与相关服务期届满14天内

    6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

    6.1 生效

    本合同生效条件: 。

    6.2 变更

    6.2.2 除不可抗力外, 因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:

    附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

    6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:

    附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

    6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:

    正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

    7. 争议解决

    7.2 调解

    本合同争议进行调解时,可提交 进行调解。

    7.3 仲裁或诉讼

    合同争议的最终解决方式为下列第 种方式:

    (1)提请 仲裁委员会进行仲裁。

    (2)向 人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。

    8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。

    8.4 奖励

    合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:

    奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

    奖励金额的比率为 %。

    8.6 保密

    委托人申明的保密事项和期限: 。

    监理人申明的保密事项和期限: 。

    第三方申明的保密事项和期限: 。

    8.8著作权

    监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:

    9. 补充条款

    附录a 相关服务的范围和内容

    a-1 勘察阶段:

    a-2 设计阶段:

    a-3 保修阶段:

    a-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等):

    附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

    b-1 委托人派遣的人员

    名称数量工作要求提供时间

    1. 工程技术人员

    2. 辅助工作人员

    3. 其他人员

    b-2 委托人提供的房屋

    名称数量面积提供时间

    1. 办公用房

    2. 生活用房

    3. 试验用房

    4. 样品用房

    用餐及其他生活条件

    b-3 委托人提供的资料

    名称份数提供时间备注

    1. 工程立项文件

    2. 工程勘察文件

    3. 工程设计及施工图纸

    4. 工程承包合同及其他相关合同

    5. 施工许可文件

    6. 其他文件

    b-4 委托人提供的设备

    名称数量型号与规格提供时间

    1. 通讯设备

    2. 办公设备

    3. 交通工具

    4. 检测和试验设备

    委托人: (盖单位章) 监理人: (盖单位章)

    法定代表人 法定代表人

    或其委托代理人: 或其委托代理人:

    年 月 日 年 月 

    建设工程监理安全协议篇五

    建设工程监理合同

    建设工程监理合同

    合同编号:_____________

    发包方:_____________________________________________

    法定住址:___________________________________________

    法定代表人:_________________________________________

    职务:_______________________________________________

    委托代理人:_________________________________________

    身份证号码:_________________________________________

    通讯地址:___________________________________________

    邮政编码:___________________________________________

    联系人:_____________________________________________

    电话:_______________________________________________

    传真:_______________________________________________

    帐号:_______________________________________________

    电子信箱:___________________________________________

    监理方:_____________________________________________

    法定住址:___________________________________________

    法定代表人:_________________________________________

    职务:_______________________________________________

    委托代理人:___________________ _____________________

    身份证号码:_________________________________________

    通讯地址:___________________________________________

    邮政编码:___________________________________________

    联系人:_____________________________________________

    电话:_______________________________________________

    传真:_______________________________________________

    帐号:_______________________________________________

    电子信箱:___________________________________________

    为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于《中华人民共和国民法典》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义

    1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

    2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

    3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

    4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

    5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。

    6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。

    7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

    8.“ 是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

    9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

    10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

    11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

    12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

    13.“现场”是指建设项目实施的场所。

    14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

    15.“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

    第二条适用法律、法规、规章和监理依据

    1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。

    2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行的标准,后者是自愿采用的标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。

    第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    第四条工程

    (一)工程概况

    1.工程名称:_____________________________工程

    2.工程地点:_________________________________

    3.工程规模及特性:___________________________

    4.工程总投资:_________,静态:_________,动态:_________

    5.工程总工期:_________天,其中:

    (1)开 日期:本合同工程定于_________年_________月_________日开工,从签订合同后第_______日算起

    (2)竣工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日竣工

    (3)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础

    (二)工程监理

    1.监理范围:本合同监理属于下列第_________项:

    (1)大、中型工程项目;

    (2)市政、公用工程项目;

    (3)政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;

    (4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目。

    2.监理内容:控制工程建设的投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作关系。

    3.建设监理:本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额____________计算,估算总收费_________元,金额大写__________________待工程结束后进行结算。

    建设工程监理安全协议篇六

    委托人(全称):_________________________

    监理人(全称):_________________________

    依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    委托人委托监理人服务的工程概况如下:

    1.工程名称:_________________________

    2.工程地点:_________________________

    3.工程规模: _________________________平方米

    4.工程总投资:_________________________ 万元

    二、词语限定

    本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。

    三、合同文件组成

    下列文件均为本合同的组成部分:

    1.协议书;

    2.中标函或委托书;

    3.监理投标函;

    4.通用条件;

    5.专用条件;

    6.附录,即:

    附录a——服务范围和内容;

    附录b——委托人提供的人员、设备和设施;

    附录c——收费金额和支付。

    7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

    四、双方承诺

    1.监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录a中约定范围内的服务。

    2.委托人向监理人承诺,按照本合同附录b中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录c中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用。

    五、服务期限

    本合同附录a中约定的服务自 年 月 日开始,至 年 月 日完成。

    六、合同的订立及生效

    合同订立时间: 年 月 日

    合同订立地点:_________________________

    本合同双方约定签订 后生效。

    本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

    委托人:_________________________(签章) 监理人:_________________________(签章)

    地址: _________________________地址:_________________________

    法定代表人:_________________________(签章) 法定代表人:_________________________(签章)

    开户银行:_________________________ 开户银行:_________________________

    帐号:_________________________ 帐号:_________________________

    第二部分 标准条件

    词语定义、适用范围和法规

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

    ( 1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

    ( 2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

    ( 3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

    ( 4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

    ( 5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

    ( 6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

    ( 7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

    ( 8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

    ( 9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

    10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    ( 11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

    第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

    第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

    监理人义务

    第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

    第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

    第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

    第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

    委托人义务

    第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

    第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

    第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

    第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

    第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。

    第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。

    第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

    ( 1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

    ( 2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

    第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额 =设施在工程使用时间占折旧年限的比例x设施原值 + 管理费)。

    第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

    监理人权利

    第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

    ( 1)选择工程总承包人的建议权。

    ( 2)选择工程分包人的认可权。

    ( 3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

    ( 4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

    ( 5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

    ( 6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

    ( 7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

    ( 8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

    ( 9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

    ( 10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

    第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

    第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

    委托人权利

    第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

    第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

    第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

    第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

    第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

    监理人责任

    第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

    第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

    第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。

    第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

    委托人责任

    第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

    监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

    第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

    合同生效、变更与终止

    第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。

    第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过 42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

    第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

    第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在 42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

    变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

    第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起 30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

    第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

    第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后 21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。

    第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

    监理报酬

    第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

    第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

    第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书 24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

    其他

    第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

    第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

    第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

    第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

    监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

    第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

    第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

    争议的解决

    第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。

    第三部分 专用条件

    第二条本合同适用的法律及监理依据:“民法典”、“建筑法”及国家省市的相关管理法规和河南省建设监理管理办法。

    第四条监理范围和监理工作内容:桩基、主体、安装、消防、装饰。质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、关系协调。

    第九条外部条件包括:办理与项目建设有关的手续。

    第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:已提交。

    第十一条委托人应在 7天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

    第十二条委托人的常驻代表为 _____________________

    第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:值班用房、办公桌椅。

    监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:

    补偿金额 =无

    第十六条在监理期间,委托人免费向监理机构提供 _1_名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供_1_名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。

    第二十六条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失 [累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:

    赔偿金=直接经济损失 *报酬比率(扣除税金)

    第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:总监理费 万元。每月30日支付 万元,从 年 月 日开始支付,至 年 月 日止,余款 万元待工程竣工后15日内结清。如本工程施工工期延期,委托人同意支付延期期间的监理工资报酬 万元,其他不再增加和调整。

    委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加(额外)工作报酬:报酬 =附加(额外)工作日数×监理总报酬÷监理服务日

    第四十一条双方同意用 人民币支付报酬,按无汇率计付。

    第四十五条奖励办法:

    奖励金额 =工程费用节省额*报酬比率。

    第四十九条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向当地人民法院起诉)。

    附加协议条款: 施工图纸以外的工作及室外管网、道路和本项目工程的二次装修,监理费用双方另行协商。

    建设工程监理安全协议篇七

    合同编号:_____________

    发包方:_____________________________________________

    法定住址:___________________________________________

    法定代表人:_________________________________________

    职务:_______________________________________________

    委托代理人:_________________________________________

    身份证号码:_________________________________________

    通讯地址:___________________________________________

    邮政编码:___________________________________________

    联系人:_____________________________________________

    电话:_______________________________________________

    传真:_______________________________________________

    帐号:_______________________________________________

    电子信箱:___________________________________________

    监理方:_____________________________________________

    法定住址:___________________________________________

    法定代表人:_________________________________________

    职务:_______________________________________________

    委托代理人:_________________________________________

    身份证号码:_________________________________________

    通讯地址:___________________________________________

    邮政编码:___________________________________________

    联系人:_____________________________________________

    电话:_______________________________________________

    传真:_______________________________________________

    帐号:_______________________________________________

    电子信箱:___________________________________________

    为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于《中华人民共和国民法典》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义

    1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

    2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

    3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

    4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

    5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。

    6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。

    7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

    8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

    9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

    10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

    11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

    12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

    13.“现场”是指建设项目实施的场所。

    14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

    15.“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

    第二条适用法律、法规、规章和监理依据

    1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。

    2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行的标准,后者是自愿采用的标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。

    第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    第四条工程

    (一)工程概况

    1.工程名称:_____________________________工程

    2.工程地点:_________________________________

    3.工程规模及特性:___________________________

    4.工程总投资:_________,静态:_________,动态:_________

    5.工程总工期:_________天,其中:

    (1)开工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日开工,从签订合同后第_______日算起

    (2)竣工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日竣工

    (3)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础

    (二)工程监理

    1.监理范围:本合同监理属于下列第_________项:

    (1)大、中型工程项目;

    (2)市政、公用工程项目;

    (3)政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;

    建设工程监理安全协议篇八

    委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

    工程名称:____________________________________________

    工程地点:____________________________________________

    工程规模:____________________________________________

    总投资:____________________________________________

    二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    ①监理投标书或中标通知书;

    ②本合同标准条件;

    ③本合同专用条件;

    ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

    四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

    五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

    本合同自__________年____月____日开始实施,至__________年____月____日完成。

    本合同一式__________份,具有同等法律效力,双方各执__________份。

    委托人:(签章)_

    ___________监理人:(签章)_

    ___________

    住所:______________________住所:______________________

    法定代表人:(签章)_

    _______法定代表人:(签章)_

    _______

    开户银行:__________________开户银行:__________________

    账号:______________________账号:______________________

    邮编:______________________邮编:______________________

    电话:______________________电话:______________________

    本合同签订于:________年____月____日

    第二部分标准条件

    词语定义、适用范围和法规

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

    (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

    (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

    (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

    (4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

    (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

    (6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

    (7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

    (8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;

    ②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

    (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

    (10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    (11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下列个月相应日期的前一天的时间段。

    第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

    第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

    如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

    监理人义务

    第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

    在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

    第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合理权益。

    第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。

    在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

    第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

    委托人义务

    第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

    第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。

    根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

    第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

    第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

    第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。

    更换常驻代表,要提前通知监理人。

    第十三条委托人应当授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。

    第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

    (1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

    (2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

    第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例_设施原值+管理费)。

    第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条款中予以明确。

    监理人权利

    第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

    (1)选择工程总承包人的建议权。

    (2)选择工程分包人的认可权。

    (3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

    (4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;

    如果拟提出的建议可能会提供工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。

    当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准和设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

    (5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

    (6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

    (7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。

    如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

    (8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。

    对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;

    对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。

    承包人得到监理机构复工令后才能复工。

    (9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签订权。

    (10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签订权,以及工程结算的复核确认权与否决权。

    未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

    第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。

    如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。

    在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。

    在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

    第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。

    当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。

    当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。

    委托人权利

    第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

    第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

    第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

    第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

    第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理便函换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

    监理人责任

    第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。

    在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

    第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务。

    如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。

    累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应直过监理报酬总额(除去税金)。

    第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。

    因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。

    但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。

    第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

    委托人责任

    第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

    监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

    第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

    合同生效、变更与终止

    第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。

    完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。

    第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。

    该监理业务的完成时间应予延长。

    当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

    第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。

    保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

    第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

    变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

    第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发现终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

    委托人承担违约责任。

    第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后勤工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

    第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发现指明其未履行义务的通知。

    若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。

    监理人承担违约责任。

    第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

    监理报酬

    第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

    第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。

    滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

    第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

    其他

    第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

    第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;

    由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

    第四十五条监理人在监理工作过程中进出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

    第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

    监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

    第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

    第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

    争议的解决

    第四十九条因违反或终止合同而引起的对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉。

    第三部分专用条件

    第二条本合同适用的法律及监理依据:

    第四条监理范围和监理工作内容:

    第九条外部条件包括:

    第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:

    第十一条委托人应在_________天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

    第十二条委托人的常驻代表为__________________________。

    第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:

    监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:

    补偿金额=

    第十六条在监理期间,委托人免费向监理机构提供_____________名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。

    并免费提供_____________名服务人员。

    监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。

    第二十六条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失〔累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)〕:

    赔偿金直接经济损失_报酬比率(扣除税金)

    第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

    委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:(报酬=附加工作日数_合同报酬/监理服务日)

    委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:

    第四十一条双方同意用___________支付报酬,按__________汇率计付。

    第四十五条奖励办法:

    奖励金额=工程费用节省额_报酬比率

    第四十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第________种方式解决:

    (一)提交______________________仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。

    附加协议条款:_______________________________________________

    建设工程监理安全协议篇九

    合同编号:_____________

    发包方:______________________________

    监理方:______________________________

    依据《中华人民共和国民法典》,__________________(以下简称发包方)与__________________(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义

    1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

    2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

    3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

    4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

    5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。

    6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。

    7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

    8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

    9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

    10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

    11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

    12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

    13.“现场”是指建设项目实施的场所。

    14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

    第二条本合同适用的语言文字为汉语文字

    第三条适用法律、法规、规章和监理依据

    适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章

    监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件

    第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

    一、工程概况:

    1.工程名称:________________________________________________________

    2.工程地点:________________________________________________________

    3.工程规模及特性:__________________________________________________

    4.工程总投资:_____________,静态:_____________,动态:____________

    5.工程总工期:______________________________________________________

    二、监理范围:按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

    三、监理内容:按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

    四、工程建设监理的期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

    五、建设监理报酬为(大写)________________元,由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

    第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

    一、监理委托函或中标函

    二、监理合同书

    三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

    四、合同条款

    五、监理招标书(或委托书)

    六、监理投标书(或监理大纲)

    上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

    第六条通知与联系

    发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表,需提前通知监理方。

    在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

    第七条本合同书的开始、完成与变更

    1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

    2.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

    3.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

    4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

    5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

    6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

    第八条监理方的义务和责任

    1.监理方应在合同条款约定的时间内,向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

    2.监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容,在约定的时间内,按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场,组建监理方,编制监理细则,并正常有序地开展监理工作,完成本合同所约定的监理任务,并承担相应的监理责任。

    3.在监理期限内,监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小,对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意,同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定,如有调整应报发包方备案。

    4.监理方应按照国家的有关规定,建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

    5.在监理期间,监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范,运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则,勤奋、高效、独立自主地开展监理服务,维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

    6.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位,对工程建设进行动态跟踪监理,工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

    7.监理方人员必须采取有效的手段,作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

    8.监理方应认真作好《监理日记》,保持其及时性、完整性和连续性;应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

    9.监理方所使用的发包方提供的设备、设施,除有特殊规定外,产权属于发包方。在本合同终止后,应按照合同条款的规定移交给发包方。

    建设工程监理安全协议篇十

    发包方:______________________________

    监理方:______________________________

    依据《中华人民共和国民法典》,__________________(以下简称发包方)与__________________(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义

    1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

    2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

    3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

    4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

    5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。

    6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。

    7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

    8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

    9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

    10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

    11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

    12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

    13.“现场”是指建设项目实施的场所。

    14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

    第二条本合同适用的语言文字为汉语文字

    第三条适用法律、法规、规章和监理依据

    适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章

    监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件

    第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

    一、工程概况:

    1.工程名称:________________________________________________________

    2.工程地点:________________________________________________________

    3.工程规模及特性:__________________________________________________

    4.工程总投资:_____________,静态:_____________,动态:____________

    5.工程总工期:______________________________________________________

    二、监理范围:按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

    三、监理内容:按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

    四、工程建设监理的期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

    五、建设监理报酬为(大写)________________元,由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

    第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

    一、监理委托函或中标函

    二、监理合同书

    三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

    四、合同条款

    五、监理招标书(或委托书)

    六、监理投标书(或监理大纲)

    上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

    第六条通知与联系

    发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表,需提前通知监理方。

    在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

    第七条本合同书的开始、完成与变更

    1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

    2.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

    3.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

    4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

    5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

    6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

    第八条监理方的义务和责任

    1.监理方应在合同条款约定的时间内,向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

    2.监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容,在约定的时间内,按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场,组建监理方,编制监理细则,并正常有序地开展监理工作,完成本合同所约定的监理任务,并承担相应的监理责任。

    3.在监理期限内,监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小,对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意,同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定,如有调整应报发包方备案。

    4.监理方应按照国家的有关规定,建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

    5.在监理期间,监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范,运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则,勤奋、高效、独立自主地开展监理服务,维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

    6.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位,对工程建设进行动态跟踪监理,工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

    7.监理方人员必须采取有效的手段,作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

    8.监理方应认真作好《监理日记》,保持其及时性、完整性和连续性;应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

    9.监理方所使用的发包方提供的设备、设施,除有特殊规定外,产权属于发包方。在本合同终止后,应按照合同条款的规定移交给发包方。

    10.在本合同期限内或合同终止后,未征得发包方同意,监理方和所有监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料;并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

    11.如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限,监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

    12.在本合同约定的期限内,如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失,监理方应按本合同条款的规定承担相应的经济责任。

    13.监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行,监理方不承担责任。

    14.监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工(交图、交货、交工)时限的延期不承担责任。

    第九条发包方的义务和责任

    1.发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作,为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

    2.发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式,向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

    3.发包方应在合同条款约定的时间内,就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定,并及时送达监理方。超过约定的时间,监理方未收到发包方的书面决定,监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。

    4.发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容,在工程开工前书面通知工程建设的承包方。

    5.发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件,提供上述条件应在合同条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在合同条款中明确。

    6.如双方约定,发包方免费向监理方提供工作人员,应在合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。

    7.发包方应当维护监理方工作的独立性,不干涉监理方监理业务的开展。

    8.如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限,发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求,并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

    9.发包方应当履行监理合同约定的责任、义务,如有违约,应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

    第十条监理方的权利

    1.选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

    2.对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

    3.协助发包方签订工程建设合同。

    4.工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件,才能成为有效的施工依据。

    5.工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

    6.按照合同条款规定的金额范围内,设计变更现场的处置权。

    7.按照安全和优化的原则,对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见,并向发包方提出书面报告。

    8.组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

    9.按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令,发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

    10.对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的责任。

    11.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权;安全生产和文明施工的监督权。

    12.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

    13.对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

    14.工程款支付的审核和签认权,工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签字确认,发包方不支付任何工程款项。

    15.有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

    16.有权要求承包方增加和更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。

    第十一条发包方的权利

    1.有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。

    2.有权选定工程设计单位和承建单位。

    3.有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

    4.有对工程款支付、结算的最终决定权。

    5.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意,并有权要求监理方更换不称职的监理方人员,直至合同终止。

    6.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

    第十二条监理费用计算与支付

    正常的监理业务报酬,按照合同条款约定的方法计取,发包方应按合同条款约定的期限、方式支付。

    监理方根据发包方要求,完成额外监理工作应得到的额外报酬,或因工期延长增加的报酬,应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取,其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

    发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬,自约定支付之日起到实际支付之日止,还应支付滞纳金或利息。

    发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时,应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议通知,由双方协商解决。无异议,按约定支付。

    第十三条违约责任

    1.由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

    2.由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

    3.发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

    4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

    第十四条合理化建议

    监理方在监理过程中提出的合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件的约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

    第十五条发包方可视监理方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

    第十六条特殊条款

    双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

    1.额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。

    2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

    3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

    4.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

    5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。

    6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。

    7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

    8.违约金

    (1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;

    (2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;

    (3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。

    9.奖罚

    (1)发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内;

    (2)为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

    第十七条声明及保证

    一、发包方:

    1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

    2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

    3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

    4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

    二、监理方:

    1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

    2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

    3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

    4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

    第十八条保密

    双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

    一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

    第十九条不可抗力

    本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

    如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_______天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

    第二十条通知

    1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

    2.各方通讯地址如下:_________________________________________________。

    3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任

    第二十一条争议的处理

    本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

    本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决

    1.提交_________仲裁委员会仲裁;

    2.依法向人民法院起诉。

    第二十二条解释

    本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

    第二十三条补充与附件

    本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

    第二十四条合同效力

    本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年,自_______年______月______日至_____年____月____日。本合同正本一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。

    发包方(盖章):____________监理方(盖章):____________

    法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________

    委托代理人(签字):________委托代理人(签字):________

    _________年_______月______日_________年_______月______日

    签订地点:__________________签订地点:__________________

    建设工程监理安全协议篇十一

    委托人:

    监理人:

    项目名称:

    合同编号:

    第一部分合同协议书

    委托人(全称):________________________

    监理人(全称):________________________

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    1. 工程名称:______________________________;

    2. 工程地点:______________________________;

    3. 工程规模:______________________________;

    4. 工程范围:______________________________;

    5. 工程概算投资额或建筑安装工程费:____________。

    二、词语定义

    合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

    三、组成合同的文件

    1. 合同协议书;

    2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    3. 投标函及投标函附录;

    4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

    5. 合同专用条款;

    6. 合同通用条款;

    7. 本工程适用的与监理相关的服务规范、规程,及其他合同文件。

    合同签订后,双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

    四、总监理工程师

    总监理工程师姓名:______,身份证号码:____________,注册号:____________。

    五、签约酬金与补偿费用

    (一) 签约酬金(大写):____________元(¥______)。

    包括:

    1. 监理酬金:__________________。

    2. 相关服务酬金:__________________。

    其中:

    (1)保修期服务酬金:____________。

    (2)其他相关服务酬金:____________。

    (二) 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用(大写):____________元(¥______)。

    六、期限

    1. 监理期限:自______年______月______日始,至______年______月______日止;共计______天。

    2. 相关服务期限:

    (1)保修期服务期限自实际竣工日期至______年______月______日止。

    (2)其他相关服务期限自______年______月______日始,至______年______月______日止。

    七、双方承诺

    1. 监理人向委托人承诺,按照合同约定提供监理与相关服务。

    2. 委托人向监理人承诺,按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施,并按照合同约定支付酬金。

    八、合同订立

    1. 订立时间:______年______月______日。

    2. 订立地点:________________________。

    3. 合同一式______份,具有同等法律效力,双方各执______份。

    委托人: (盖章)监理人: (盖章)

    营业执照号: 营业执照号:

    资质证书编号:

    住所: 住所:

    邮政编码: 邮政编码:

    法定代表人或其委托 法定代表人或其委托

    代理人:(签字) 代理人: (签字)

    开户银行: 开户银行:

    账号: 账号:

    电话:电话:

    传真: 传真:

    电子邮箱: 电子邮箱:

    第二部分合同通用条款

    1. 一般约定

    1.1 词语定义

    除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外,合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义:

    1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

    1.1.2 “合同”是指合同协议书、中标通知书(适用于招标工程)、投标文件中的投标函及投标函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

    1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明,委托监理与相关服务的当事人,及其合法的继承人或受让人。

    1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明,具备相应资质的,提供监理与相关服务的当事人,及其合法的继承人。

    1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人,及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时,承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

    1.1.6 “监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定的职责。

    1.1.7 “相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务,包括保修期提供的服务等。

    1.1.8 “正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

    1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

    1.1.10 “项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。

    1.1.11“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

    1.1.12 “委托人代表” 是指由委托人任命的,在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

    1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务,委托人按照合同约定给付监理人的金额。

    1.1.14 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应当给付监理人并在合同协议书中载明的签约酬金额。

    1.1.15 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应当给付监理人的金额。

    1.1.16 “补偿费用”是指委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当补偿的费用。

    1.1.17 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

    1.1.18 “书面形式”是指信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.1.19 “监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

    1.1.20 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

    1.1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

    1.2 解释

    合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时,应当以中文为准。

    1.3 合同文件组成与解释顺序

    组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外,合同文件的解释顺序如下:

    (1)合同协议书;

    (2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    (3)投标函及投标函附录;

    (4)投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

    (5)合同专用条款;

    (6)合同通用条款;

    (7)本工程适用的与监理相关的服务规范、规程,及其他合同文件。

    双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,以签署的为准,但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

    1.4 通知

    与合同有关的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应当签收或回复。

    1.5 保密

    双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。

    1.6 著作权

    监理人对其编制的文件拥有著作权。

    监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外,如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。

    2. 监理人的义务

    2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

    2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

    2.1.2 除合同专用条款另有约定外,监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

    2.1.3除合同专用条款另有约定外,委托人委托的下列内容,应当作为监理相关服务内容:

    2.1.3.1保修期内定期回访,调查和确认缺陷原因及责任,检查缺陷修复质量;

    2.1.3.2委托人要求监理人外出考察;

    2.1.3.3委托人要求监理人进行的材料和设备检测;

    2.1.3.4委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家;

    2.1.3.5其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据包括:

    (1)适用的法律、法规及部门规章;

    (2)与工程有关的标准;

    (3)工程设计及有关文件;

    (4)合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同;

    (5)国家及本市监理与相关服务规范、规程。

    双方可根据工程的行业特点,在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

    2.2.2 相关服务依据在合同专用条款中约定。

    2.3 项目监理与相关服务机构和人员

    2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构,配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

    2.3.2 合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

    2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时,应当提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员,应当以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

    2.3.4 监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员:

    (1)不能胜任岗位职责的;

    (2)严重违反职业道德的;

    (3)严重过失行为的;

    (4)有违法行为不能履行职责的;

    (5)涉嫌犯罪的;

    (6)合同专用条款约定的其他情形。

    2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

    2.4 履行职责

    监理人应当遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律、法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

    2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

    2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应当提供必要的证明资料。

    2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应当以书面形式报委托人批准。

    在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

    2.4.4 除合同专用条款另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以更换。

    2.4.5 监理人在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求承包人整改;情况严重的,应当要求承包人暂时停止施工,并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的,监理人应当及时向有关主管部门报告。

    2.5 守法诚信

    监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

    2.6保险

    监理人应当按法律、法规规定,为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

    2.7 提交报告

    监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

    2.8 文件资料

    在合同履行期内,监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

    2.9 使用委托人的财产

    监理人使用合同专用条款中约定的由委托人提供的人员、房屋、设备、设施。除合同专用条款另有约定外,委托人提供的设备、设施属于委托人的财产,监理人应当妥善使用和保管,在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人,并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

    3.委托人的义务

    3.1 告知

    委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更,应当及时通知承包人。

    3.2 提供资料

    委托人应当按照合同专用条款约定,向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中,委托人应当及时向监理人提供与工程有关的资料。

    3.3 提供工作条件

    委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

    3.3.1 委托人应当按照合同专用条款约定,提供相应的人员、房屋、设备、设施,供监理人使用。如委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当进行补偿。

    3.3.2 委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行合同提供必要的外部条件。

    3.4 委托人代表

    委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人,当委托人更换委托人代表时,应当提前7天通知监理人。

    委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

    3.5 委托人意见或要求

    在合同约定的监理和相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

    3.6 答复

    委托人应当在合同专用条款约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

    3.7 支付

    委托人应当按合同约定,向监理人支付酬金。

    3.8 合理化建议的奖励

    监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,委托人应当予以奖励。奖励金额的确定方法在合同专用条款中约定。

    3.9 保障监理人的权利

    委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

    4. 违约

    4.1 监理人的违约

    4.1.1监理人的违约情形

    4.1.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务,或履行义务不符合约定;

    4.1.1.2 监理人违反合同的约定,将监理与相关服务的任何部分转让或分包;

    4.1.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

    4.1.2 监理人的违约责任

    4.1.2.1 监理人违反合同约定,在第6.3款约定的时间内,拒绝改正的,委托人有权解除合同;

    4.1.2.2因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

    4.2 委托人的违约

    4.2.1 委托人的违约情形

    4.2.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务,或履行义务不符合约定;

    4.2.1.2 未按合同约定支付酬金;

    4.2.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

    4.2.2 委托人的违约责任

    4.2.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失,应当向监理人赔偿,赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

    4.2.2.2委托人未能按期支付酬金超过28天,应当支付逾期付款利息,监理人可依据第6.3.2项解除合同,逾期付款利息按下述方法确定:

    逾期付款利息=当期应付酬金总额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×拖延支付天数

    4.3 除外责任

    因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担违约责任。

    因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

    5. 支付

    5.1 支付货币

    除合同专用条款另有约定外,酬金均以人民币支付。

    5.2 首付款

    除合同专用条款另有约定外,委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款,额度为签约监理酬金的20%。

    5.3 中期支付

    5.3.1监理酬金

    委托人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理酬金。具体支付方式在合同专用条款中约定。

    5.3.2相关服务酬金

    相关服务酬金按合同约定的人工日费用,根据实际工作时间支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

    5.3.3附加工作酬金

    附加工作酬金经双方确定后按月支付。具体支付方式在合同专用条款中约定。

    5.3.4补偿费用

    补偿费用的支付方法在合同专用条款中约定。

    5.3.5合理化建议奖励

    监理人提出合理化建议奖励金额的支付方法在合同专用条款中约定。

    5.3.6竣工支付

    工程竣工验收时,委托人累计支付的酬金比例应当不少于合同约定酬金总和的90%。

    如委托人未按约定支付,监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。

    5.3.7支付申请

    监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内,以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付酬金和费用总额及细目、金额。

    支付申请书应当包括以下内容:

    (1)截至本次付款周期应当支付的酬金;

    (2)根据第4.1、4.2款确定的违约金和赔偿金;

    (3)根据第5.3.4款约定的补偿费用;

    (4)根据第5.3.5款约定应当支付的合理化建议奖励;

    (5)根据第6.2款应当增加或扣减的变更金额;

    (6)根据合同应当增加和扣减的其他金额。

    5.3.8支付时限

    除合同专用条款另有约定外,委托人应当在收到监理支付申请后7天内予以审批,在批复后14天内向监理人支付酬金。

    5.4 有争议部分的付款

    委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。

    5.5 结算

    工程竣工后,监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整,并于工程竣工结算后28天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。

    6. 合同生效、变更与终止

    6.1 生效

    除法律另有规定或合同专用条款另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

    6.2变更

    6.2.1 附加工作

    除合同专用条款另有约定外,在履行合同过程中发生以下情形之一,视为附加工作,委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外,附加工作酬金的确定方法为:

    a. 因非监理人原因工程工期延长,按下列方法确定:

    附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间(天)×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限(天)

    b. 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止,监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定:

    附加工作酬金=善后或准备工作的时间(天)×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限(天)

    6.2.1.1 除不可抗力外,因非监理人原因,工程工期延长;

    6.2.1.2因非监理人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停;

    6.2.1.3实际情况发生变化,使监理人不能完成全部或部分工作,监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作,监理人用于恢复服务的时间不得超过28天;

    6.2.1.4监理与相关服务内容增加,附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算,具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

    6.2.2 合同签订后,遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的,双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应当通过协商进行相应调整。

    6.2.3因非监理人原因,工程投资额(建筑安装工程费)增加,正常工作酬金应当按以下方法调整:

    正常工作酬金增加额=工程投资(建筑安装工程费)增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(建筑安装工程费)

    6.2.4因非监理人原因工程投资额(建筑安装工程费)减少,正常工作酬金应当按以下方法调整:正常工作酬金减少额=工程投资(建筑安装工程费)减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额(建筑安装工程费)。因非监理人原因监理与相关服务内容减少,正常工作酬金应作相应调整,调整减少金额按照减少的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算,具体比例由双方根据减少的内容通过协商确定。

    工程投资额(建筑安装工程费)或监理与相关服务内容未发生变化,工程提前竣工,不减少监理人酬金。

    6.2.5 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。

    6.3 暂停履行与解除

    6.3.1 委托人发出通知

    当监理人发生第4.1.1项情况时,委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除合同的通知,自通知到达监理人时合同解除。

    6.3.2 监理人发出通知

    当委托人发生下列情况时,监理人可向委托人发出解除合同的通知,自通知到达委托人时合同解除,委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

    6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可发出解除合同的通知。

    6.3.2.2 在合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

    暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天,监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作且暂停时间超过182天,监理人可发出解除合同的通知。

    6.3.3 双方协商一致

    在合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应当作出合理安排,使开支减至最小。

    因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应当由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。

    6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

    因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时,一方应当立即书面通知另一方,暂停或解除合同。

    6.4 终止

    6.4.1 下列条件之一成就时,合同权利义务即告终止:

    (1)按第6.3款约定双方解除合同;

    (2)监理人完成合同约定的全部工作。

    6.4.2合同权利义务终止后,合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

    7. 争议解决

    7.1协商

    双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

    7.2调解

    如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议,可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。

    7.3仲裁或诉讼

    双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

    第三部分合同专用条款

    1. 定义与解释

    1.3 合同文件组成与解释顺序

    1.3 组成合同文件的其他文件:______。

    1.5 保密

    委托人申明的保密事项和期限:______。

    监理人申明的保密事项和期限:______。

    第三方申明的保密事项和期限:______。

    2. 监理人义务

    2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

    2.1.1 监理与相关服务的工程范围包括:______。

    2.1.3.5 其他相关服务的内容:______。

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据:______。

    2.2.2 相关服务依据:______。

    2.3 项目监理与相关服务机构和人员

    2.3.4 更换监理人员的其他情形:______。

    2.4 履行职责

    2.4.3 对监理人的授权范围:______。

    在涉及工程延期______天内和(或)金额______万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

    2.7 提交报告

    监理人应当提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:______。

    2.9 使用委托人的财产

    委托人提供的人员、房屋、设备、设施:______。

    由委托人提供的房屋、设备、设施的所有权属于:______。

    在合同终止后,监理人应当在______天内移交委托人提供的设备、设施,移交的方式和时间为:______。

    3. 委托人义务

    3.2 提供资料

    委托人向监理人提供与工程有关的资料:______。

    3.4 委托人代表

    委托人代表为:______。

    3.6 答复

    委托人同意在______天内,对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

    3.8 合理化建议的奖励

    监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定:

    奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

    奖励金额的比率为______%。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约

    4.1.1.3 监理人违约的其他情形:______。

    4.1.2.2监理人赔偿金额按下列方法确定:______。

    4.2 委托人的违约

    4.2.1.3 委托人违约的其他情形:______。

    4.2.2.1 委托人赔偿金额按下列方法确定:______。

    5. 支付

    5.3 中期支付

    5.3.1 监理酬金

    监理酬金具体支付方式:______。

    5.3.2 相关服务酬金

    相关服务酬金具体支付方式:______。

    5.3.3附加工作酬金

    附加工作酬金具体支付方式:______。

    5.3.4 补偿费用

    补偿费用的支付方法:______。

    5.3.5合理化建议奖励

    合理化建议奖励的支付方法:______。

    7. 争议解决

    7.2 调解

    合同争议进行调解时,可提交______(调解人)进行调解。

    7.3 仲裁或诉讼

    合同争议的最终解决方式为下列第______种方式。

    (1)提请______仲裁委员会进行仲裁。

    (2)向______人民法院提起诉讼。

    8. 补充条款

    ____________

    建设工程监理安全协议篇十二

    委托人(全称):

    监理人(全称):

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    1. 工程名称: 公路建设工程招标公告工程监理

    2. 工程地点:

    3. 工程规模: 道路基础工程,总长度约4500米、宽7.5米(杨家丫口至木耳槽处)含路基调平、铺设管涵、扩宽部分路基强化、夯实碾压、混凝土路面凿毛、铺设5%水泥稳定层200mm等,以工程量清单及设计图纸为准,达到铺设沥青路面标准。

    4. 工程投资额或建筑安装工程费约230万元。

    二、词语限定

    协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

    三、组成本合同的文件

    1. 协议书;

    2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

    4. 专用条件;

    5. 通用条件;

    本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

    四、总监理工程师

    总监理工程师姓名 ,身份证号码: ,注册号: 。

    五、签约酬金

    1、签约酬金(大写): 元 。

    包括:

    监理酬金: 元。

    2、相关服务酬金:若监理服务期满后,非监理人原因造成的工期延长,延长期间监理费用以监理人、委托人协商为准。

    其中:

    (1)勘察阶段服务酬金: 。

    (2)设计阶段服务酬金: 。

    (3)保修阶段服务酬金: 。

    (4)其他相关服务酬金: 。

    六、期限

    1. 监理期限:

    从甲方发出监理进场通知后在招标范围内,负责从施工准备阶段开始至工程竣工验收合格且缺陷责任期满各阶段的工程监理,施工阶段约90日历天。

    2. 相关服务期限:

    (1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (2)设计阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (3)保修阶段服务期限自 。

    (4)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    3.服务成果:

    确保工程质量合格和施工全过程安全,并提供垫江县建设工程档案目录 要求所需的全部监理资料。

    服务成果送达普顺镇人民政府时间为工程验收合格之日起30日历天内。

    七、双方承诺

    1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

    2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,按本合同约定支付酬金。

    八、合同订立

    1. 订立时间: 年 月 日。

    2. 订立地点: 。

    3. 本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执叁份。

    委托人: 监理人:

    (盖章) (盖章)

    住所: 住所:

    邮政编码: 邮政编码:

    法定代表人或 法定代表人或

    其授权的代理人:(签字) 其授权的代理人:(签字)

    开户银行: 开户银行:

    账号: 账号:

    电话: 电话:

    传真: 传真:

    电子邮箱: 电子邮箱:

    建设工程监理安全协议篇十三

    合同编号:_________

    发包方:_________

    法定住址:_________

    法定代表人:_________

    职务:_________

    委托代理人:_________

    身份证号码:_________

    通讯地址:_________

    邮政编码:_________

    联系人:_________

    电话:_________

    传真:_________

    帐号:_________

    电子信箱:_________

    监理方:_________

    法定住址:_________

    法定代表人:_________

    职务:_________

    委托代理人:_________

    身份证号码:_________

    通讯地址:_________

    邮政编码:_________

    联系人:_________

    电话:_________

    传真:_________

    帐号:_________

    电子信箱:_________

    为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于《中华人民共和国民法典》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义:

    1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

    2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

    3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

    4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

    5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。

    6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。

    7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

    8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

    9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

    10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

    11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

    12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

    13.“现场”是指建设项目实施的场所。

    14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

    15.“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

    第二条适用法律、法规、规章和监理依据

    1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。

    2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行的标准,后者是自愿采用的标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。

    第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    第四条工程

    (一)工程概况

    1.工程名称:_________工程

    2.工程地点:_________

    3.工程规模及特性:_________

    4.工程总投资:_________,静态:_________,动态:_________

    5.工程总工期:_________天,其中:

    (1)开工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日开工,从签订合同后第_________日算起

    (2)竣工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日竣工

    (3)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础

    (二)工程监理

    1.监理范围:本合同监理属于下列第_________项:

    (1)大、中型工程项目;

    (2)市政、公用工程项目;

    (3)政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;

    (4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目。

    2.监理内容:控制工程建设的投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作关系。

    3.建设监理:本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算,估算总收费_________元,金额大写_________待工程结束后进行结算。

    (1)本合同生效时,发包方向监理方预付估算监理费总额的20%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。

    (2)工程进度过半时,发包方向监理方拨款付应付监理费总额的50%(不含定金)。

    (3)工程验收合格后,发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。

    (4)如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

    4.工程监理期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

    第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

    1.监理委托函或中标函

    2.监理合同书

    3.监理实施过程中双方共同签署的补充文件

    4.合同条款

    5.监理招标书(或委托书)

    6.监理投标书(或监理大纲)

    上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

    第六条监理方权利义务

    (一)监理方义务

    1.向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。

    2.监理方在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。

    3.监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给发包方,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

    4.在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

    5.监理方不得转让监理业务。

    6.监理方不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。

    7.监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失的,应承担一定的经济责任和法律责任。

    8.监理方不得与所监理工程的建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。

    9.监理方与承包方串通,为承包方谋取非法利益,给发包方造成损失的,应当与承包方承担连带赔偿责任。

    10.工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范,公正、及时地处理监理事务,不得利用职权谋取不正当利益。

    (二)监理方权利

    1.发包方在委托的工程范围内,授予监理方以下监理权利:

    (1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

    (2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

    (3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向发包方的建议权。

    (4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得发包方的同意。

    (5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得发包方的同意。

    (6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向发包方报告。

    (7)报经发包方同意后,发布开工令、停工令、复工令。

    (8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向发包方作出书面报告。

    (9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

    (10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理方签字确认,发包方不支付工程款。

    2.监理方在发包方授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时,监理方所作的变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力,监理方可提出调换有关人员的建议。

    3.在委托的工程范围内,发包方或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理方提出,由监理方研究处置意见,再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时,监理方应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。

    第七条发包方权利义务

    1.实施监理前,项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限,书面通知被监理单位。

    2.发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。

    3.发包方应当在双方约定的时间内免费向监方提供与工程有关的为监理方所需要的工程资料。

    4.发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

    5.发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理方联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。

    6.发包方应当将授权监理单位的监理权限,监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。

    7.发包方应当为监理方提供如下协助:

    (1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

    (2)提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。

    8.发包方有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签订权。

    9.发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

    10.监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。

    11.发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。

    12.发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员,直到终止合同。

    第八条监理方责任

    1.在监理方的责任期即监理合同有效期内,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定期限,双方应进一步约定相应延长的合同期。

    2.监理方在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数(除去税金)。

    3.监理方对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任;因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任。

    4.监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方的各种费用支出。

    5.监理方在责任期内如果失职,应当承担责任,赔偿损失的计算方法:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)。

    第九条发包方责任

    1.发包方应当履行监理合同约定的义务,如果违反则应当承担违约责任,赔偿给监理方造成的经济损失。

    2.发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。

    第十条合同生效、变更与终止

    1.合同自签字之日起生效。

    2.由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理方应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包方。由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    3.在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理方不能全部或部分执行监理业务时,监理方应当立即通知发包方。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加超过42天的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理酬金。

    4.发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天内通知监理方,监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时,可向监理方发出致命其未履行义务的通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复,可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。

    5.监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据,而发包方又未对监理方提出任何书面意见时,或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时,监理方可向发包方发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到发包方答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

    6.监理方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的时间和酬金。

    7.合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

    第十一条违约责任

    1.由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

    2.由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

    3.发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

    4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

    第十二条合理化建议

    监理方在监理过程中提出的合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件的约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

    第十三条奖惩

    1.监理方违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书的处罚,并可处以罚款。

    (1)未经批准而擅自开业;

    (2)超出批准的业务范围从事工程建设监理活动;

    (3)转让监理业务;

    (4)故意损害项目法人、承建商利益;

    (5)因工作失误造成重大事故。

    2.监理工程师违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》,并可处以罚款。

    (1)假借监理工程师的名义从事监理工作;

    (2)出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》;

    (3)在影响公正执行监理业务的单位兼职。

    3.发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内。

    4.为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

    5.由于监理方的合理话建议而使发包方获得实际经济利益,其奖励办法可参照国家颁布的合理化建议奖励办法。

    第十四条特殊条款

    双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

    1.额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。

    2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

    3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

    4.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

    6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。

    7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

    8.违约金

    (1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;

    (2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;

    (3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。

    第十五条声明及保证

    (一)发包方:

    1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

    2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

    3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

    4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

    (二)监理方:

    1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

    2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

    3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

    4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

    第十六条保密

    双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

    第十七条通知

    1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

    2.各方通讯地址如下:_________。

    3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

    第十八条争议的处理

    1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

    2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

    (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

    (2)依法向人民法院起诉。

    第十九条不可抗力

    1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

    2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后__________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

    3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

    4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

    第二十条合同的解释

    本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

    第二十一条补充与附件

    本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

    第二十二条合同效力

    本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

    发包方(盖章):_________监理方(盖章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________

    签订地点:_________签订地点:_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    建设工程监理安全协议篇十四

    合同编号:_____________

    发包方:______________________________

    监理方:______________________________

    依据《中华人民共和国民法典》,__________________(以下简称发包方)与__________________(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义

    1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

    2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

    3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

    4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

    5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。

    6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。

    7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

    8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

    9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

    10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

    11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

    12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

    13.“现场”是指建设项目实施的场所。

    14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

    第二条本合同适用的语言文字为汉语文字

    第三条适用法律、法规、规章和监理依据

    适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章

    监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件

    第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理

    一、工程概况:

    1.工程名称:________________________________________________________

    2.工程地点:________________________________________________________

    3.工程规模及特性:__________________________________________________

    4.工程总投资:_____________,静态:_____________,动态:____________

    5.工程总工期:______________________________________________________

    二、监理范围:按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

    三、监理内容:按照合同条款中约定的内容承担监理业务。

    四、工程建设监理的期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

    五、建设监理报酬为(大写)________________元,由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

    第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

    一、监理委托函或中标函

    二、监理合同书

    三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件

    四、合同条款

    五、监理招标书(或委托书)

    六、监理投标书(或监理大纲)

    上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

    第六条通知与联系

    发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表,需提前通知监理方。

    在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

    第七条本合同书的开始、完成与变更

    1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

    2.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

    3.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

    4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

    5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

    6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

    第八条监理方的义务和责任

    1.监理方应在合同条款约定的时间内,向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

    2.监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容,在约定的时间内,按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场,组建监理方,编制监理细则,并正常有序地开展监理工作,完成本合同所约定的监理任务,并承担相应的监理责任。

    3.在监理期限内,监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小,对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意,同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定,如有调整应报发包方备案。

    4.监理方应按照国家的有关规定,建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

    5.在监理期间,监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范,运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则,勤奋、高效、独立自主地开展监理服务,维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

    6.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位,对工程建设进行动态跟踪监理,工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

    7.监理方人员必须采取有效的手段,作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

    8.监理方应认真作好《监理日记》,保持其及时性、完整性和连续性;应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

    9.监理方所使用的发包方提供的设备、设施,除有特殊规定外,产权属于发包方。在本合同终止后,应按照合同条款的规定移交给发包方。

    10.在本合同期限内或合同终止后,未征得发包方同意,监理方和所有监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料;并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

    11.如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限,监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

    12.在本合同约定的期限内,如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失,监理方应按本合同条款的规定承担相应的经济责任。

    13.监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行,监理方不承担责任。

    14.监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工(交图、交货、交工)时限的延期不承担责任。

    第九条发包方的义务和责任

    1.发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作,为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

    2.发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式,向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

    3.发包方应在合同条款约定的时间内,就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定,并及时送达监理方。超过约定的时间,监理方未收到发包方的书面决定,监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。

    4.发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容,在工程开工前书面通知工程建设的承包方。

    5.发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件,提供上述条件应在合同条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在合同条款中明确。

    6.如双方约定,发包方免费向监理方提供工作人员,应在合同条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。

    7.发包方应当维护监理方工作的独立性,不干涉监理方监理业务的开展。

    8.如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限,发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求,并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

    9.发包方应当履行监理合同约定的责任、义务,如有违约,应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

    第十条监理方的权利

    1.选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

    2.对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

    3.协助发包方签订工程建设合同。

    4.工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件,才能成为有效的施工依据。

    5.工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

    6.按照合同条款规定的金额范围内,设计变更现场的处置权。

    7.按照安全和优化的原则,对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见,并向发包方提出书面报告。

    8.组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

    9.按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令,发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

    10.对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的责任。

    11.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权;安全生产和文明施工的监督权。

    12.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。

    13.对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

    14.工程款支付的审核和签认权,工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签字确认,发包方不支付任何工程款项。

    15.有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

    16.有权要求承包方增加和更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。

    第十一条发包方的权利

    1.有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。

    2.有权选定工程设计单位和承建单位。

    3.有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

    4.有对工程款支付、结算的最终决定权。

    5.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意,并有权要求监理方更换不称职的监理方人员,直至合同终止。

    6.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

    第十二条监理费用计算与支付

    正常的监理业务报酬,按照合同条款约定的方法计取,发包方应按合同条款约定的期限、方式支付。

    监理方根据发包方要求,完成额外监理工作应得到的额外报酬,或因工期延长增加的报酬,应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取,其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

    发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬,自约定支付之日起到实际支付之日止,还应支付滞纳金或利息。

    发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时,应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议通知,由双方协商解决。无异议,按约定支付。

    第十三条违约责任

    1.由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

    2.由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

    3.发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

    4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

    第十四条合理化建议

    监理方在监理过程中提出的合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件的约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

    第十五条发包方可视监理方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

    第十六条特殊条款

    双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

    1.额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。

    2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

    3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

    4.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

    5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。

    6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。

    7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

    8.违约金

    (1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;

    (2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;

    (3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。

    9.奖罚

    (1)发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内;

    (2)为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

    第十七条声明及保证

    一、发包方:

    1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

    2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

    3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

    4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

    二、监理方:

    1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

    2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

    3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

    4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

    第十八条保密

    双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

    一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

    第十九条不可抗力

    本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

    如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_______天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

    第二十条通知

    1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

    2.各方通讯地址如下:_________________________________________________。

    3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任

    第二十一条争议的处理

    本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

    本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决

    1.提交_________仲裁委员会仲裁;

    2.依法向人民法院起诉。

    第二十二条解释

    本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

    第二十三条补充与附件

    本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

    第二十四条合同效力

    本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年,自_______年______月______日至_____年____月____日。本合同正本一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。

    发包方(盖章):____________监理方(盖章):____________

    法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________

    委托代理人(签字):________委托代理人(签字):________

    _________年_______月______日_________年_______月______日

    签订地点:__________________签订地点:__________________

    建设工程监理安全协议篇十五

    依据《中华人民共和国民法典》,__________与__________,就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。

    一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

    工程概况:

    1、工程名称:__________________________

    2、工程地点:__________________________

    3、工程规模及特性:_______________________

    4、工程总投资:静态:______________________

    动态:______________________

    5、工程总工期:_________________________

    监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

    监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

    工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

    建设监理报酬为______元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

    二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

    监理委托函或中标函。

    监理合同书。

    监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

    专用合同条款。

    通用合同条款。

    监理招标书。

    监理投标书。

    上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

    三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖本单位公章后生效。

    四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;

    副本___份,各执___份。

    发包人:_______ 监理人:_______

    法定代表人:_____ 法定代表人:_____

    委托代理人:_____ 委托代理人:_____

    邮编:________ 邮编:________

    电话:________ 电话:________

    传真:________ 传真:________

    开户银行:______ 开户银行:______

    账号:________ 账号:________

    建设工程监理安全协议篇十六

    委托人(全称):_________________

    监理人(全称):_________________

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    1. 工程名称:_________________ ;

    2. 工程地点:_________________ ;

    3. 工程规模:_________________ ;

    4. 工程范围:_________________ ;

    5. 工程概算投资额或建筑安装工程费:_________________ 。

    二、词语定义

    合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

    三、组成合同的文件

    1. 合同协议书;

    2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    3. 投标函及投标函附录;

    4. 投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

    5. 合同专用条款;

    6. 合同通用条款;

    7. 本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程,及其他合同文件。

    合同签订后,双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

    四、总监理工程师

    总监理工程师姓名: _________________,身份证号码:_________________ ,注册号:_________________ 。

    五、签约酬金与补偿费用

    (一) 签约酬金(大写):_________________元 (¥_________________)。

    包括:

    1. 监理酬金:_________________。

    2. 相关服务酬金:_________________。

    其中:_________________

    (1)保修期服务酬金:_________________。

    (2)其他相关服务酬金:_________________。

    (二) 委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用(大写):_________________元(¥_________________)。

    六、期限

    1. 监理期限:_________________

    自 年 月 日始,至 年 月 日止;共计 天。

    2. 相关服务期限:

    (1)保修期服务期限自实际竣工日期至 年 月 日止。

    (2)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    七、双方承诺

    1. 监理人向委托人承诺,按照合同约定提供监理与相关服务。

    2. 委托人向监理人承诺,按照合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施,并按照合同约定支付酬金。

    八、合同订立

    1. 订立时间: 年 月 日。

    2. 订立地点:_________________。

    3. 合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

    委托人:_________________(盖章) 监理人:_________________(盖章)

    营业执照号:_________________ 营业执照号:_________________

    资质证书编号:_________________

    住所:_________________ 住所:_________________

    邮政编码:_________________ 邮政编码:_________________

    法定代表人或其委托_________________ 法定代表人或其委托_________________

    代理人:_________________(签字) 代理人:_________________ (签字)

    开户银行:_________________ 开户银行:_________________

    账号:_________________ 账号:_________________

    电话:_________________ 电话:_________________

    传真:_________________ 传真:_________________

    电子邮箱:_________________ 电子邮箱:_________________

    建设工程监理安全协议篇十七

    第一部分

    委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:

    二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    ①监理投标书或中标通知书;

    ②本合同标准条件;

    ③本合同专用条件;

    ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

    四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

    五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

    本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。

    本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。

    委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:电话:电话:本合同签订于:_______年_______月_______日

    第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

    (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

    (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

    (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

    (4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

    (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

    (6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

    (7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

    (8)“工程监理的附加工作”是指:

    ①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;

    ②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

    (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

    (10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    (11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

    建设工程监理安全协议篇十八

    委托人(全称):__________

    监理人(全称):__________

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    1. 工程名称: 工程;

    2. 工程地点:桂林市 ;

    3.建筑安装工程费:约 万元。

    二、词语限定

    协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

    三、组成本合同的文件

    1. 协议书;

    2. 中标通知书;

    3. 投标文件;

    4. 专用条件;

    5. 通用条件;

    6. 附录,即:

    附录a 相关服务的范围和内容(无)

    附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

    本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

    四、总监理工程师

    总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。

    五、签约酬金

    暂定施工阶段监理酬金:(大写): 元整(¥ 元)。

    六、期限

    施工阶段监理期限:

    自监理进场实施监理服务工作始,至工程竣工验收结束。

    七、双方承诺

    1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

    2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

    八、合同订立

    1. 订立时间: 201 年 月 日。

    2. 订立地点: 桂林市 。

    3. 本合同一式 拾 份,甲方执 捌 份,乙方执 贰 分,具有同等法律效力。

    委托人: (盖章) 监理人: (盖章)

    住所: 住所:

    邮政编码: 邮政编码:

    法定代表人或其授权代理人:(签字) 法定代表人或其授权代理人:(签字)

    第二部分 通用条件

    1. 定义与解释

    1.1 定义

    除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

    1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

    1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

    1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

    1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

    1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

    1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

    1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

    1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

    1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

    1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

    1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

    1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

    1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

    1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

    1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

    1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

    1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

    1.2 解释

    1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

    1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:

    (1)协议书;

    (2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    (3)专用条件及附录a、附录b;

    (4)通用条件;

    (5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

    双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

    2. 监理人的义务

    2.1 监理的范围和工作内容

    2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

    2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:

    (1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;

    (2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

    (3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

    (4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

    (5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

    (6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

    (7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;

    (8)检查施工承包人的试验室;

    (9)审核施工分包人资质条件;

    (10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

    (11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;

    (12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

    (13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

    (14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;

    (15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;

    (16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

    (17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

    (18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

    (19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;

    (20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;

    (21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

    (22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

    2.1.3 相关服务的范围和内容在附录a中约定。

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据包括:

    (1)适用的法律、行政法规及部门规章;

    (2)与工程有关的标准;

    (3)工程设计及有关文件;

    (4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

    双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

    2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

    2.3 项目监理机构和人员

    2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

    2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

    2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

    2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:

    (1)严重过失行为的;

    (2)有违法行为不能履行职责的;

    (3)涉嫌犯罪的;

    (4)不能胜任岗位职责的;

    (5)严重违反职业道德的;

    (6)专用条件约定的其他情形。

    2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

    2.4 履行职责

    监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

    2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

    2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

    2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

    在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

    2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

    2.5 提交报告

    监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

    2.6 文件资料

    在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

    2.7 使用委托人的财产

    监理人无偿使用附录b中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

    3.委托人的义务

    3.1 告知

    委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。

    3.2 提供资料

    委托人应按照附录b约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

    3.3 提供工作条件

    委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

    3.3.1 委托人应按照附录b约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

    3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

    3.4 委托人代表

    委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。

    3.5 委托人意见或要求

    在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

    3.6 答复

    委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

    3.7 支付

    委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约责任

    监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

    4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

    4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

    4.2 委托人的违约责任

    委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

    4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。

    4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。

    4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

    4.3 除外责任

    因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。

    因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

    5. 支付

    5.1 支付货币

    除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

    5.2 支付申请

    监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。

    5.3 支付酬金

    支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

    5.4 有争议部分的付款

    委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。

    6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

    6.1生效

    除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

    6.2变更

    6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。

    6.2.2 除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

    6.2.3 合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

    6.2.4 合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。

    6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.3 暂停与解除

    除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

    6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。

    因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。

    解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。

    6.3.2 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

    暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任。

    6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任。

    6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

    6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。

    6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

    6.4 终止

    以下条件全部满足时,本合同即告终止:

    (1)监理人完成本合同约定的全部工作;

    (2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

    7. 争议解决

    7.1协商

    双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

    7.2调解

    如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

    7.3仲裁或诉讼

    双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.1 外出考察费用

    经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

    8.2 检测费用

    委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

    8.3 咨询费用

    经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

    8.4 奖励

    监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付。

    8.5 守法诚信

    监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

    8.6 保密

    双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。

    8.7 通知

    本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。

    8.8 著作权

    监理人对其编制的文件拥有著作权。

    监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。

    第三部分 专用条件

    1. 定义与解释

    1.2 解释

    1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 无 。

    1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:同通用条款 。

    2. 监理人义务

    2.1 监理的范围和内容

    2.1.1 监理范围包括:本合同约定的工程施工阶段的监理服务,不包括勘察阶段、设计阶段及因非监理人原因引起的工程延期阶段的监理服务。

    2.1.2 监理工作内容还包括:工程建设质量、工程建设工期和工程建设投资控制;工程建设安全、文明施工检查、监督管理;工程建设合同管理;协调有关单位间的工作关系;组织工程阶段验收,签署建设监理意见,协助办理工程结算;工程建设监理结束后,负责向工程建设单位提交工程建设监理档案资料,各标段竣工后,负责工程造价初审,并出具各标段初审报告等,但不限于上述内容。

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理及相关服务依据包括: 建设工程监理规范(gb/t50319—20__)及相关法律法规 。

    2.3项目监理机构和人员

    更换监理人员的其他情形:1、合同签订后,总监、总监代表和各专业监理人员未经委托人同意,不得更换;2、监理人未经委托人同意擅自更换人员后,委托人有权单方解除合同。

    2.4 履行职责

    2.4.1 对监理人的授权范围: / 。

    在涉及工程延期 / 天内和(或)金额 / 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

    2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: 调换须经委托人同意 。

    2.5 提交报告

    监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:

    监理规划开工后7个工作日内提交,份数2份;监理月报每月25日前提交,份数2份。

    2.6 使用委托人的财产

    由委托人无偿提供的房屋、设备: 无 。

    3. 委托人义务

    3.1 委托人代表

    委托人代表为: 。

    3.2 答复

    委托人同意在 3 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约责任

    监理人赔偿金额按下列方法确定:

    赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)

    4.2 委托人的违约责任

    委托人逾期付款利息按下列方法确定:

    逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款日利率×拖延支付天数

    5. 支付

    5.1 支付货币

    人民币

    5.3 支付酬金

    委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的酬金:

    5.3.1监理酬金计算方法:

    监理费按 计取。(此报价已包括了实施和完成本项目的施工阶段监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润和缺陷责任期的所有费用)。本工程建安部分投资额: 万元。暂定施工阶段监理酬金为人民币 元(¥ 元)。监理酬金包含施工全过程监理所发生的费用,不包含勘察阶段、设计阶段及因非监理人原因引起的工程延期所产生的监理费用。本项目监理服务酬金最终以桂林市财政性预决算评审中心审定的工程竣工结算总造价作为计费基数。

    5.2.2监理酬金支付时间与金额:

    在签订合同后并开始实施监理工作后五天内支付 0 %,其余 80 %与工程建设进度同步支付,工程竣工验收通过和工程结算经委托人委托的造价咨询机构审核后再支付 15 %, 5 %留至工程保修期(竣工验收合格之日起两年)满后,一次性结清全部监理费。

    6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

    6.1 生效

    本合同生效条件: / 。

    6.2 变更

    6.2.2 除不可抗力外, 因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:

    1、附加工作日是指非监理人原因使得监理服务日超过监理服务期限的监理工作日。

    2、当发生附加工作时,由委托人指定派驻现场人员名单及数量,所发生的附加工作报酬按发改价格[20__]670号文中“附表四:建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准”中“工日费用标准”的下限标准支付(例如:初级及以下专业技术职称监理与相关服务人员的工日费用标准为:300元)。

    监理延期报酬支付时间:按月支付,当月10日前支付上一个月的延期监理费,支付至工程竣工验收完成之日。

    本合同实施过程中按工程所在国或地区现行的法律与法规,监理人应缴纳的一切税收由监理人负责。

    6.2.3本项目有可能由于非监理人自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,委托人不另外补偿报酬。

    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

    7. 争议解决

    7.1 调解

    本合同争议进行调解时,可提交 建设行政主管部门 进行调解。

    7.2 仲裁或诉讼

    合同争议的最终解决方式为下列第 (2) 种方式:

    (1)提请 仲裁委员会进行仲裁。

    (2)向 项目所在地人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.1 检测费用

    委托人应在检测工作完成后 15 天内支付检测费用。

    8.2 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 15 天内支付咨询费用。

    8.3 奖励

    合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:无

    8.4 保密

    委托人申明的保密事项和期限: 无 。

    监理人申明的保密事项和期限: 无 。

    第三方申明的保密事项和期限: 无 。

    8.5著作权

    监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:

    无 。

    9. 补充条款

    无。

    附录a 相关服务的范围和内容

    a-1 勘察阶段:

    a-2 设计阶段:

    a-3 保修阶段:

    a-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等):

    附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

    b-1 委托人派遣的人员

    名称数量工作要求提供时间

    1. 工程技术人员 /

    2. 辅助工作人员/

    3. 其他人员/

    b-2 委托人提供的房屋

    名称数量面积提供时间

    1. 办公用房/

    2. 生活用房/

    3. 试验用房/

    4. 样品用房/

    用餐及其他生活条件/

    b-3 委托人提供的资料

    名称份数提供时间备注

    1. 工程立项文件1

    2. 工程勘察文件1

    3. 工程设计及施工图纸1

    4. 工程承包合同及其他相关合同1

    5. 施工许可文件/

    6. 其他文件/

    b-4 委托人提供的设备

    名称数量型号与规格提供时间

    1. 通讯设备/

    2. 办公设备/

    3. 交通工具/

    4. 检测和试验设备/

    建设工程监理安全协议篇十九

    委托人(全称):

    监理人(全称):

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    1. 工程名称: ;

    2. 工程地点: ;

    3. 工程规模: ;

    4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。

    二、词语限定

    协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

    三、组成本合同的文件

    1. 协议书;

    2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

    4. 专用条件;

    5. 通用条件;

    6. 附录,即:

    附录a 相关服务的范围和内容

    附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

    本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

    四、总监理工程师

    总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。

    五、签约酬金

    签约酬金(大写): (¥ )。

    包括:

    1. 监理酬金: 。

    2. 相关服务酬金: 。

    其中:

    (1)勘察阶段服务酬金: 。

    (2)设计阶段服务酬金: 。

    (3)保修阶段服务酬金: 。

    (4)其他相关服务酬金: 。

    六、期限

    1. 监理期限:

    自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    2. 相关服务期限:

    (1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (2)设计阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (3)保修阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    (4)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

    七、双方承诺

    1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

    2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

    八、合同订立

    1. 订立时间: 年 月 日。

    2. 订立地点: 。

    3. 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执

    份。

    委托人: (盖章) 监理人: (盖章)

    住所: 住所:

    邮政编码: 邮政编码:

    法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

    的代理人:(签字) 的代理人:(签字)

    开户银行: 开户银行:

    账号: 账号:

    电话: 电话:

    传真: 传真:

    电子邮箱: 电子邮箱:

    1. 定义与解释

    1.1 定义

    除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

    1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

    1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

    1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

    1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

    1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

    1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

    1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

    1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

    1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

    1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

    1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

    1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

    1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

    1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

    1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

    1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

    1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

    1.2 解释

    1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

    1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:

    (1)协议书;

    (2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

    (3)专用条件及附录a、附录b;

    (4)通用条件;

    (5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

    双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

    2. 监理人的义务

    2.1 监理的范围和工作内容

    2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

    2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:

    (1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;

    (2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

    (3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

    (4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

    (5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

    (6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

    (7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;

    (8)检查施工承包人的试验室;

    (9)审核施工分包人资质条件;

    (10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

    (11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;

    (12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

    (13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

    (14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;

    (15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;

    (16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

    (17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

    (18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

    (19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;

    (20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;

    (21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

    (22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

    2.1.3 相关服务的范围和内容在附录a中约定。

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据包括:

    (1)适用的法律、行政法规及部门规章;

    (2)与工程有关的标准;

    (3)工程设计及有关文件;

    (4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

    双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

    2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

    2.3 项目监理机构和人员

    2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

    2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

    2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

    2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:

    (1)严重过失行为的;

    (2)有违法行为不能履行职责的;

    (3)涉嫌犯罪的;

    (4)不能胜任岗位职责的;

    (5)严重违反职业道德的;

    (6)专用条件约定的其他情形。

    2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

    2.4 履行职责

    监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

    2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

    2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

    2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

    在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

    2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

    2.5 提交报告

    监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

    2.6 文件资料

    在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

    2.7 使用委托人的财产

    监理人无偿使用附录b中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

    3.委托人的义务

    3.1 告知

    委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。

    3.2 提供资料

    委托人应按照附录b约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

    3.3 提供工作条件

    委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

    3.3.1 委托人应按照附录b约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

    3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

    3.4 委托人代表

    委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。

    3.5 委托人意见或要求

    在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

    3.6 答复

    委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

    3.7 支付

    委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约责任

    监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

    4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

    4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

    4.2 委托人的违约责任

    委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

    4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。

    4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。

    4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

    4.3 除外责任

    因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。

    因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

    5. 支付

    5.1 支付货币

    除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

    5.2 支付申请

    监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。

    5.3 支付酬金

    支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

    5.4 有争议部分的付款

    委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。

    6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

    6.1生效

    除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

    6.2变更

    6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。

    6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

    6.2.3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

    6.2.4合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。

    6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

    6.3 暂停与解除

    除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

    6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。

    因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。

    解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。

    6.3.2 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

    暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任。

    6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任。

    6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

    6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。

    6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

    6.4 终止

    以下条件全部满足时,本合同即告终止:

    (1)监理人完成本合同约定的全部工作;

    (2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

    7. 争议解决

    7.1协商

    双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

    7.2调解

    如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

    7.3仲裁或诉讼

    双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.1 外出考察费用

    经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

    8.2 检测费用

    委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

    8.3 咨询费用

    经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

    8.4 奖励

    监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付。

    8.5 守法诚信

    监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

    8.6 保密

    双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。

    8.7 通知

    本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。

    8.8 著作权

    监理人对其编制的文件拥有著作权。

    监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。

    1. 定义与解释

    1.2 解释

    1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 。

    1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 。

    2. 监理人义务

    2.1 监理的范围和内容

    2.1.1 监理范围包括:

    2.1.2 监理工作内容还包括:

    2.2 监理与相关服务依据

    2.2.1 监理依据包括:

    2.2.2 相关服务依据包括: 。

    2.3项目监理机构和人员

    2.3.4 更换监理人员的其他情形: 。

    2.4 履行职责

    2.4.3 对监理人的授权范围:

    在涉及工程延期 天内和(或)金额 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

    2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: 。

    2.5 提交报告

    监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:

    2.7 使用委托人的财产

    附录b中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于: 。

    监理人应在本合同终止后 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为: 。

    3. 委托人义务

    3.4 委托人代表

    委托人代表为: 。

    3.6 答复

    委托人同意在 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

    4. 违约责任

    4.1 监理人的违约责任

    4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:

    赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

    4.2 委托人的违约责任

    4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:

    逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

    5. 支付

    5.1 支付货币

    币种为: ,比例为: ,汇率为: 。

    5.3 支付酬金

    正常工作酬金的支付:

    支付次数 支付时间 支付比例 支付金额(万元)

    首付款 本合同签订后7天内

    第二次付款

    第三次付款

    ……

    最后付款 监理与相关服务期届满14天内

    6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

    6.1 生效

    本合同生效条件: 。

    6.2 变更

    6.2.2 除不可抗力外, 因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:

    附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

    6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:

    附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

    6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:

    正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

    6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

    7. 争议解决

    7.2 调解

    本合同争议进行调解时,可提交 进行调解。

    7.3 仲裁或诉讼

    合同争议的最终解决方式为下列第 种方式:

    (1)提请 仲裁委员会进行仲裁。

    (2)向 人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。

    8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。

    8.4 奖励

    合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:

    奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

    奖励金额的比率为 %。

    8.6 保密

    委托人申明的保密事项和期限: 。

    监理人申明的保密事项和期限: 。

    第三方申明的保密事项和期限: 。

    8.8著作权

    监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:

    9. 补充条款

    附录a 相关服务的范围和内容

    a-1 勘察阶段:

    a-2 设计阶段:

    a-3 保修阶段:

    a-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等):

    附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

    b-1 委托人派遣的人员

    名称 数量 工作要求 提供时间

    1. 工程技术人员

    2. 辅助工作人员

    3. 其他人员

    b-2 委托人提供的房屋

    名称 数量 面积 提供时间

    1. 办公用房

    2. 生活用房

    3. 试验用房

    4. 样品用房

    用餐及其他生活条件

    b-3 委托人提供的资料

    名称 份数 提供时间 备注

    1. 工程立项文件

    2. 工程勘察文件

    3. 工程设计及施工图纸

    4. 工程承包合同及其他相关合同

    5. 施工许可文件

    6. 其他文件

    b-4 委托人提供的设备

    名称 数量 型号与规格 提供时间

    1. 通讯设备

    2. 办公设备

    3. 交通工具

    4. 检测和试验设备 



    推荐阅读:
    最新建设工程监理安全协议(十九篇)
    最新布草购销合同(三篇)
    2024年企业做账服务合作协议书(3篇)
    2024年南京市住房装修协议 南京市房屋装修条例(3篇)
    2024年建设工程合同担保协议(二十一篇)
    中学生
    Top