设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索: 经营合同 二号文库
  • 当前位置:首页 > 实用范文 > 精品范文

    2024年建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书(23篇)

    栏目:精品范文 来源:网络 作者:雪域冰心 时间:2024-06-27 20:04:23 下载.docx文档

    人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇一

    咨询人(乙方):

    代理人(乙方):

    依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。

    一.项目概况

    1.项目名称:

    2.项目规模:工程送审造价为人民币 元

    二.合同内容

    1.项目结算审查

    三.合同工期:

    本合同期限为从 年 月 日起至 年 月 日止。

    四.合同价款及费率

    本合同收费标准依据区物价局桂价费 [20__]88号《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知》,项目按送审造价的 及审查核增/减额的 之和计费,打八折。单个项目计费金额不足 元,按 元收取。

    五.服务费的结算与支付方式

    1.本合同的结算审核服务费为乙方结算审查工作完成并提交成果(一式肆份)后三个工作日内一次性支付。

    2.支付方式:

    账户名称:

    开户银行:

    账号:

    六.双方约定

    (一).甲方有权利或义务完成以下事项。

    1.有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

    2.有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3.应负责与本业务有关的施工单位、监理单位、设计单位等相关人员的协调,为乙方工作提供外部条件。

    4.甲方应在约定时间内,向乙方支付结算代理相关费用。

    (二).乙方有以下权利或义务

    1.根据甲方提供的资料审查以下内容

    a.建设工程发承包合同及其补充合同的合法性和有效性;

    b.施工发承包合同范围以外调整的工程价款;

    c.分部分项工程的工程量及单价;

    d.发包人单独分包工程项目的界面划分和总包人的配合费用;

    e.工程变更、签证、索赔及违约费用;

    f.取费、税金、政策性调整以及材料价差计算;

    g.实际施工工期与合同发生差异的原因和责任,以及对工程造价的影响程度;

    h.其他涉及工程造价的内容。

    2.乙方保证结算审查成果的准确性

    3.乙方必须做好保密工作,结算审查结果除甲方签字代表外,不能告知其他任何人。如乙方泄密给甲方造成经济损失的,乙方应承担相应的经济责任。

    4.乙方有权在合同约定的时间内获得结算审查服务费用。

    七.审查依据及审核程序

    1.工程结算审查委托合同和完整、有效的工程结算文件。

    2.国家有关法律、法规、规章制度和相关司法解释。

    3.适用于本工程合同约定的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释。

    4.施工发承包合同、招标文件、中标报价书及其组成内容、结算书及其明细内容、竣工图纸、相关图纸会审、工程签证、洽商记录等。

    5.建设工程量清单计价规范或工程预算定额、费用定额及价格信息、调价规定等。

    6.其他影响工程造价的相关资料。

    7.审核程序:按中价协ceca/gc3-20__《建设项目工程结算编审规程》有关规定。

    八.违约责任

    1.本协议签订后甲乙双方单方终止或解除合同的,终止合同方应支付对方壹万元的违约金。

    2.如果甲方逾期支付乙方结算审查费的,每逾期一日,甲方按逾期金额的千分之三向乙方支付滞纳金,但以不超过结算审查费的全额为限。

    3.乙方因其过错原因逾期完成结算审查工作的,每逾期一日,乙方按应收结算审查费的千分之三向甲方承担违约责任,但以不超过结算审查费的全额为限。

    九.未尽事宜,双方协商解决,所签补充协议是本协议的组成部分。

    十.争议的解决方式

    协议履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向南宁市人民法院起诉。

    十一.本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。

    甲方:阳朔县教育局 乙方:

    法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

    签字或盖章: 签字或盖章:

    联系电话: 联系电话:

    地址: 地址:

    合同签订日期: 年 月 日 合同签订日期: 年 月 日

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇二

    甲方(委托方):

    乙方(咨询人):

    依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1、项目名称:

    2、服务类别:

    二、咨询服务收费标准及结算方式:

    1、收费标准:

    参照有关部门的收费文件及本项工作的繁简程度,双方约定:

    按中标价: (¥ 元)计取,具体费用明细详见附表(项目汇总表)

    2、结算方式:

    经甲乙双方约定,乙方提交正式招标控制价预算书后10个工作日内甲方一次性付清服务费。

    三、乙方同意按照本合同的规定,承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    四、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。

    五、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供完整资料后开始实施,于 10 个工作日内完成初步控制价预算书,与甲方交换意见并双方进行核对,无异议后出具正式控制价预算书 三 份。

    若甲方未能及时提供资料,乙方提交成果的时间相应顺延,并于本项目工程造价咨询业务完成时终结。

    六、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列 两 种方式解决:

    1、提交 仲裁委员会仲裁。

    2、依法向人民法院起诉。

    七、本合同一式 肆 份,甲乙双方各持 贰 份。

    委托人:

    (盖章)咨询人:

    (盖章)

    法定代表人:

    法定代表人:

    电话: 电话:

    纳税识别号: 纳税识别号:

    开户名称: 开户名称:

    开户银行: 开户银行:

    帐号: 帐号:

    单位地址: 单位地址:

    合同签订时间: 年 月 日 合同签订时间: 年 月 日

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇三

    第一章总则

    第一条为适应工程建设市场需求,为社会提供工程造价咨询服务,根据《中华人民共和国合伙企业法》、建设部《工程造价咨询单位资质管理办法》等有关法规和行业管理规定,经全体合伙人共同商定签订本协议。

    第二条企业名称:_________工程造价咨询联合事务所(需符合资质管理部门的规定)。

    企业地址:___________________________,邮编:____________,电话:____________。

    第三条经营范围

    (一)提供建设工程投资控制和造价咨询服务;

    (二)编制和审核工程投资估算、设计概算、工程预决算、工程招标标底、投标报价、工程结算和决算;

    (三)依法接受委托办理工程工程造价鉴证业务;

    (四)其他法定业务。

    第四条本企业遵守国家的法律、法规和合伙协议,接受政府主管部门的监督管理和行业组织的指导。

    第五条企业遵循独立、客观、公正和诚信为本、质量至上的宗旨,遵守行业准则,依法执业,维护社会公共利益和委托人、当事人合法权益。

    第二章合伙人与合伙人出资

    第六条本企业由以下合伙人共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险,并对本企业债务承担无限连带责任(需符合资质管理部门的规定):

    姓名

    性别

    住所

    身份证号码

    执业资格

    第七条合伙人出资总额为人民币_______________元(_____________元以上),由合伙人共同投入(出资比例应符合资质管理部门的规定)。其中:

    姓名

    出资额

    出资比例

    身份证号码

    执业资格

    第八条出资人均以现金方式出资,全部出资额应在________年_______月_______日前缴足,并委托其他会计师事务所验证。合伙人在工商登记后,不得抽回出资。

    第九条经全体合伙人决定可增加对企业的出资,用于扩大经营规模或者弥补企业亏损。

    第十条本企业存续期间,合伙人的出资和所有以本企业名义取得的收益均为企业财产。本企业的财产由企业合伙人依照法律和本协议共同管理和使用。

    第十一条企业存续期间,合伙人向合伙人以外的人转让其在企业全部或部分财产份额时,受让人条件必须符合资质管理部门的规定,并需经其他合伙人一致同意。受让人即成为本企业的合伙人,依照修改后的合伙协议享有权利,承担责任。

    合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时,应当通知其他合伙人。

    合伙人依法转让其财产份额的,在同等条件下,其他合伙人有优先受让的权利。

    第十二条合伙人不得馈赠、抵押其在企业全部或部分财产份额。

    第十三条本企业的利润和亏损按全体合伙人出资比例分配和分担。企业年度利润分配或者亏损分担方案,由全体合伙人协商决定。

    第三章企业事务的执行

    第十四条经全体合伙人一致决定,委托合伙人______________为本事务所所长,对外代表本企业执行企业事务,其他合伙人不再执行本企业事务(经合伙人一致决定,也可以由全体合伙人共同执行企业事务。共同执行企业事务参照《合伙企业法》第二十八条、二十九条订立协议)。

    第十五条执行企业事务的所长应当向其他合伙人报告事务执行情况以及企业经营状况和财务状况,其执行企业事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人承担。

    第十六条不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的所长,检查其执行企业事务的情况;有权查阅企业帐簿。

    第十七条合伙人对执行的事务提出异议时,应暂停该项事务的执行,由全体合伙人共同商定解决。

    经全体合伙人决定可以实行一人一票的表决办法。

    第十八条被委托执行企业事务的所长不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤销该委托。

    第十九条合伙人不得自营或者同他人合作经营与本企业相同性质的业务。合伙人不得从事损害本企业利益的活动。

    第二十条企业下列事务必须经全体合伙人同意

    (一)处分企业的不动产;

    (二)改变企业名称;

    (三)转让或者处分企业的知识产权和其他财产权利;

    (四)修改合伙协议;

    (五)向企业登记机关申请办理变更登记手续;

    (六)以本企业名义为他人提供担保;

    (七)聘任、解聘合伙人以外的员工和企业的经营管理人员;

    (八)企业员工的分配、奖罚、福利方案;

    (九)合伙协议约定的其他事项。

    第四章入伙与退伙

    第二十一条新合伙人入伙时,应当经全体合伙人同意,并依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任(入伙协议另有约定的,从其约定)。

    第二十二条有下列情形之一时,合伙人可以退伙

    (一)企业经营期满,经全体合伙人同意退伙;

    (二)其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

    第二十三条合伙人在不给本企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前三十日通知其他合伙人。

    合伙人违反第二十三条规定,擅自退伙的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇四

    第一部分 建设工程造价咨询合同

    _________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自年  月  日开始实施,至  年  月  日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委 托 人:(盖章)           咨 询 人:(盖章)

    法定代表人:(签字)           法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字)           委托代理人:(签字)

    砖  所:                砖  所:

    开户银行:                开户银行:

    帐  号:                帐  号:

    邮政编码:                邮政编码:

    电  话:                电  话:

    传  真:                传  真:

    电子信箱:                电子信箱:

    年  月  日              年  月  日

    第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

    词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1、"委托人"是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2、"咨询人"是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3、"第三人"是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2、"附加服务"是指在"正常服务"以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务",但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    第十二条 委托人有下列权利:

    1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效,变更与终止

    第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇五

    各省、自治区建设厅、直辖市建委、工商行政管理局,国务院有关部门:

    为了加强建设工程造价咨询市场管理,规范市场行为,根据《中华人民共和国民法典》的规定,我们制定了《建设工程造价咨询合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》),现印发给你们,并对《示范文本》贯彻实施的有关问题通知如下:

    一、凡在我国境内开展建设工程造价咨询业务,签订建设工程造价咨询合同时,应参照本《示范文本》订立合同,请各地区、各部门做好推广使用工作。

    二、签订建设工程造价咨询合同的委托人应当是法人或自然人,咨询人必须具有法人资格,并应持有建设行政主管部门颁发的工程造价咨询资质证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。

    三、《示范文本》的合同条件分“合同标准条件”和“合同专用条件”两部分。

    1.“合同标准条件”应全文引用,不得删改。

    2.“合同专用条件”则应按其条款编号和内容,根据咨询项目的实际情况进行修改和补充,但不得违反公正、公平原则。

    四、《示范文本》的解释权属建设部和国家工商行政管理总局。施行中有何问题和建议,请及时反馈给建设部标准定额司和国家工商行政管理总局市场规范管理司。

    五、《示范文本》自二○○二年十月一日起施行。

    建设工程造价咨询合同(示范文本)gf-20__-0212

    第一部分 建设工程造价咨询合同

    __________(以下简称委托人)

    与__________

    (以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自

    年 月 日开始实施,至 年

    月 日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委 托 人:(盖章) 咨 询 人:(盖章)

    法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

    住 所: 住 所:

    开户银行: 开户银行:

    帐 号: 帐 号:

    邮政编码: 邮政编码:

    电 话: 电 话:

    传 真: 传 真:

    电子信箱: 电子信箱:

    年 月 日 年 月 日

    第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    第十二条 委托人有下列权利:

    1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效,变更与终止

    第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

    咨询业务的酬金

    第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条 支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    其他

    第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条 咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条 未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条 除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

    咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

    合同争议的解决

    第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

    第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:

    第四条 建设工程造价咨询业务范围:

    “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:

    (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

    (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

    (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

    (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

    (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

    第九条 委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

    第十四条 咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

    赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)

    第二十四条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:

    第二十七条 双方同意用 支付酬金,按 汇率计付。

    第三十二条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

    (一)提交 仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。

    附加协议条款:

    《建设工程造价咨询合同》使用说明

    《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。

    《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

    《专用条件》的填写说明:

    《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

    第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

    在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款 元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款 元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

    如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇六

    委托人(全称):__________________________________

    咨询人(全称):__________________________________

    根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    1.工程名称: 。

    2.工程地点: 。

    3.工程规模: 。

    4.投资金额: 。

    5.资金来源: 。

    6.建设工期或周期: 。

    7.其他: 。

    二、服务范围及工作内容

    双方约定的服务范围及工作内容:_______________________________。

    服务范围及工作内容详见附录a。

    三、服务期限

    本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实施,至______年______月______日终结。

    四、质量标准

    工程造价咨询成果文件应符合:

    _____________________________________________________________。

    五、酬金或计取方式

    1.酬金:____________ (大写)(¥ )。

    2.计取方式:________________________________________。

    酬金或计取方式详见附录a。

    六、合同文件的构成

    本协议书与下列文件一起构成合同文件:

    1.中标通知书或委托书(如果有);

    2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);

    3.专用条件及附录;

    4.通用条件;

    5.其他合同文件。

    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构

    成合同文件的组成部分。

    七、词语定义

    协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

    八、合同订立

    1.订立时间:_________年_________月_________日。

    2.订立地点:________________________________。

    九、合同生效

    本合同自___________________________________________________生效。

    十、合同份数

    本合同一式_____份,具有同等法律效力,其中委托人执_____份,咨询人执_____份。

    委 托 人:___________(盖章) 咨 询 人:___________(盖章)

    法定代表人或其授权的 法定代表人或其授权的

    代理人:_________(签字) 代理人:_________(签字)

    组织机构代码: 组织机构代码:

    纳税人识别码: 纳税人识别码:

    住 所: 住 所:

    账 号: 账 号:

    开户银行: 开户银行:

    邮政编码: 邮政编码:

    电 话: 电 话:

    传 真: 传 真:

    电子信箱: 电子信箱:

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇七

    委托人全称(甲方):

    咨询人全称(乙方):

    根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。

    一、工程概况

    立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号:

    项目名称:

    工程地点:

    工程规模:

    投资金额:

    资金来源:

    建设工期或周期:

    其他:

    二、服务范围及工作内容

    双方约定的服务范围及工作内容:___________。

    □全过程造价咨询服务包括 :□ 决策阶段、□ 设计阶段、□ 发承包阶段、□ 实施阶段、□ 竣工阶段。

    □ 工程估算的编制/审核。

    □ 工程概算的编制/审核。

    □ 施工图预算的编制/审核。

    □ 工程量清单、招标控制价的编制/审核。

    □ 工程结算的编制/审核。

    □ 其他造价咨询服务。

    服务范围及工作内容详见附录a。

    三、服务期限

    □全过程造价咨询项目:

    本合同施工工期自_____年___月___日至____年___月___日,共____天;本项目的全过程造价咨询服务期自______年___月___日至______年___月___日,共_____天。

    □ 工程估算的编制/审核。

    服务期自______年___月___日至______年___月___日,共_____天。

    □ 工程概算的编制/审核。

    服务期自______年___月___日至______年___月___日,共_____天。

    □ 施工图预算的编制/审核。

    服务期自______年___月___日至______年___月___日,共_____天。

    □ 工程量清单、招标控制价的编制/审核。

    服务期自______年___月___日至______年___月___日,共_____天。

    □ 工程结算的编制/审核。

    服务期自______年___月___日至______年___月___日,共_____天。

    □其他造价咨询服务项目:

    服务期自______年___月___日至______年___月___日,共_____天。

    除全过程造价咨询服务外,委托多项造价咨询服务的,服务期自______年___月___日至______年___月___日,共_____天。

    四、 质量标准

    工程造价咨询成果文件应符合:______________。

    五、酬金或计取方式

    1.酬金:_____________________________(大写)(¥ )。

    2.计取方式:_____________________________。

    酬金或计取方式详见附录a。

    六、合同文件的构成

    合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。

    七、词语定义

    协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

    八、合同订立

    1.订立时间:_________年_______月_______日。

    2.订立地点:_____________________________。

    九、合同生效

    本合同自_____________________________生效。

    十、合同份数

    本合同一式_____份,具有同等法律效力,其中委托人执_____份,咨询人执_____份。

    委 托 人: 咨 询 人:

    地 址: 地 址:

    法定代表人: 法定代表人:

    委托代理人: 委托代理人:

    社会信用代码: 社会信用代码:

    账 号: 账 号:

    开户银行: 开户银行:

    邮政编码: 邮政编码:

    电 话: 电 话:

    电子信箱: 电子信箱:

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇八

    甲方(委托方):

    乙方(咨询人):

    经过双方协商一致,签订本合同。本合同的组成部分:

    1、建设工程造价咨询合同:

    2、建设工程造价咨询合同标准条件:

    一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1、项目名称:

    2、服务类别:工程结算审核

    二、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金:

    1、根据广西建设工程造价咨询服务收费标准(桂价费【20__】88号),结合项目实际情况,单个项目咨询服务费按审定工程造价的4‰计,不足人民币壹仟元按壹仟元整(¥1000.00)收取。

    2、支付时间:按每季度结算一次,在每季度末付清期间完成咨询服务的咨询服务费。

    三、甲方应于委托审核项目前 3 工作日内提供乙方所需的材料。

    四、在审核过程中,乙方书面提交要求甲方做出答复的事宜,甲方应 3 工作日内做出书面答复。

    五、乙方同意按照本合同的规定,承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。

    七、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供全部资料后 10 工作日内完成初审结果,经委托方复审认可后出具正式报告书 3 份。若甲方不能及时提供资料,乙方提交报告的时间相应顺延,并于本项工程造价咨询业务完成时终结。

    八、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第 1 种方式解决:

    1、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;

    2、依法向人民法院起诉。

    九、本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

    甲方: 乙方:

    (盖章) (盖章)

    法定代表人: 法定代表人:

    委托代表人: 委托代理人:

    电话: 电 话:

    开户行:

    账 号:

    签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇九

    第十二条委托人有下列权利:

    1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效,变更与终止

    第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

    咨询业务的酬金

    第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    其他

    第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

    咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

    合同争议的解决

    第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

    第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:

    第四条建设工程造价咨询业务范围:

    “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:

    (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

    (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

    (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

    (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

    (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

    第九条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

    第十四条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

    赔偿金=直接经济损失酬金比率(扣除税金)

    第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:

    第二十七条双方同意用支付酬金,按汇率计付。

    第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

    (一)提交仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。

    附加协议条款:

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________________

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十

    第一部分建设工程造价咨询合同

    _________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:(盖章)

    咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字)

    法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字)

    委托代理人:(签字)

    住所:

    住所:

    开户银行:

    开户银行:

    帐号:

    帐号:

    邮政编码:

    邮政编码:

    电话:

    电话:

    传真:

    传真:

    电子信箱:

    电子信箱:

    年月日

    年月日

    第二部分建设工程造价咨询合同标准条件

    词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十一

    一、工程概况

    1.工程名称:

    2.工程地点:

    3.工程规模:

    4.投资金额:

    5.资金来源:

    6.建设工期或周期:

    7.其他:

    二、服务范围及工作内容

    双方约定的服务范围及工作内容:_______________________________。

    服务范围及工作内容详见附录 a。

    三、服务期限

    本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实

    施,至______年______月______日终结。

    四、质量标准

    工程造价咨询成果文件应符合:

    _____________________________________________________________。

    五、酬金或计取方式

    1.酬金:____________

    (大写)(¥

    )。

    2.计取方式:________________________________________。

    酬金或计取方式详见附录 a。

    六、合同文件的构成

    本协议书与下列文件一起构成合同文件:

    1.中标通知书或委托书(如果有);

    2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);

    3.专用条件及附录;

    4.通用条件;

    5.其他合同文件。

    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,

    属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构

    成合同文件的组成部分。

    七、词语定义

    协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

    八、合同订立

    1.订立时间:_________年_________月_________日。

    2.订立地点:________________________________。

    九、合同生效

    本合同自___________________________________________________生效。

    十、合同份数

    本合同一式_____份,具有同等法律效力,其中委托人执_____份,咨询人

    执_____份。

    委 托 人:___________(盖章)

    法定代表人或其授权的

    代 理 人 : _________ ( 签 字 )

    组织机构代码:

    咨 询 人:___________(盖章)

    法定代表人或其授权的

    代 理 人 : _________ ( 签 字 )

    组织机构代码:

    纳税人识别码:

    纳税人识别码:

    所:

    号:

    所:

    号:

    开户银行:

    邮政编码:

    开户银行:

    邮政编码:

    话:

    真:

    话:

    真:

    电子信箱:

    电子信箱:

    第二部分 通用条件

    1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

    1.1 词语定义

    组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

    1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

    1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

    1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方,及其合法

    的继承人或受让人。

    1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方,及其合法

    的继承人。

    1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人

    的工作。

    1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

    1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队,其团队成

    员为本合同的项目咨询人员。

    1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权,在授权范围内

    负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

    1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权,在授权范围

    内行使委托人权利的人。

    1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付

    咨询人的金额。

    1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的,咨询人完成正常工作,

    委托人应给付咨询人的酬金。

    1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作,委托人应给付咨询人

    的酬金。

    1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传

    真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见,在合

    同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海

    啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

    1.2 语言

    本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言

    文字时,应以中文为准。

    1.3 合同文件的优先顺序

    组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约

    定外,本合同文件的解释顺序如下:

    1.协议书

    2.中标通知书或委托书(如果有);

    3.专用条件及附录;

    4.通用条件;

    5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);

    6.其他合同文件。

    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,

    属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成

    部分。

    1.4 适用法律

    本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的

    地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

    合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、

    技术标准等规范性文件。

    2.委托人的义务

    2.1 提供资料

    委托人应当在专用条件约定的时间内,按照附录 c 的约定无偿向咨询人提

    供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向咨询

    人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实

    性、准确性、合法性与完整性负责。

    2.2 提供工作条件

    委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

    2.2.1 委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的,除专用条件另有约定

    外,项目咨询人员有权无偿使用附录 d 中由委托人提供的房屋及设备。

    2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调,

    为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

    2.3 合理工作时限

    委托人应当为咨询人完成其咨询工作,设定合理的工作时限。

    2.4 委托人代表

    委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7

    日内,将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代

    表时,应提前 7 日书面通知咨询人。

    2.5 答复

    委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出

    答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的,由此造成的工作延误和损失由委托

    人承担。

    2.6 支付

    委托人应当按照合同的约定,向咨询人支付酬金。

    3.咨询人的义务

    3.1 项目咨询团队及人员

    3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件,团队人

    员的数量应符合专用条件的约定。

    3.1.2 项目负责人

    咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询

    团队工作。采用招标程序签署本合同的,项目负责人应当与投标文件载明的一

    致。

    3.1.3 在本合同履行过程中,咨询人员应保持相对稳定,以保证咨询工作

    正常进行。

    咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人

    更换项目负责人时,应提前 7 日向委托人书面报告,经委托人同意后方可更

    换。除专用条件另有约定外,咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员,应提前

    3 日向委托人书面报告,经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

    3.1.4 咨询人员有下列情形之一,委托人要求咨询人更换的,咨询人应当

    更换:

    (1)存在严重过失行为的;

    (2)存在违法行为不能履行职责的;

    (3)涉嫌犯罪的;

    (4)不能胜任岗位职责的;

    (5)严重违反职业道德的;

    (6)专用条件约定的其他情形。

    3.2 咨询人的工作要求

    3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造

    价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务

    的团队人员名单及执业(从业)资格证书、咨询工作大纲等,并按合同约定的

    服务范围和工作内容实施咨询业务。

    3.2.2 咨询人应当在专用条件约定的时间内,按照专用条件约定的份数、

    组成向委托人提交咨询成果文件。

    咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家

    或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质

    量标准高于现行国家或行业标准的,应在专用条件中约定具体的质量标准,并

    相应增加服务酬金。

    3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件,除加盖咨询人单位公章、工

    程造价咨询企业执业印章外,还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业(从

    业)资格印章。

    3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内,对委托人以书面形式提出的建

    议或者异议给予书面答复。

    3.2.5 咨询人从事工程造价咨询活动,应当遵循独立、客观、公正、诚

    实信用的原则,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

    3.2.6 咨询人承诺按照法律规定及合同约定,完成合同范围内的建设工程

    造价咨询服务,不转包承接的造价咨询服务业务。

    3.3 咨询人的工作依据

    咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要

    适用的技术标准、规范、定额等工作依据,但不得违反国家及工程所在地的强

    制性标准、规范。

    咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由

    委托人提供的资料,应在附录 c 中载明。需要委托人协助才能获得的资料,委

    托人应予以协助。

    3.4 使用委托人房屋及设备的返还

    项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的,咨询人应妥善使用和保

    管,在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托

    人。

    4.违约责任

    4.1 委托人的违约责任

    4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的,应承

    担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

    4.1.2 委托人违反本合同约定造成咨询人损失的,委托人应予以赔偿。双

    方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

    4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14 天,应按下列方法计算并支付逾期

    付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准

    利率×逾期支付天数(自逾期之日起计算)。双方也可在专用条件中另行约定

    逾期付款利息的计算及支付方法。

    4.2 咨询人的违约责任

    4.2.1 咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的,应承

    担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

    4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的,咨询人应当赔偿委

    托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

    5.支付

    5.1 支付货币

    除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用

    的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

    5.2 支付申请

    咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前,向委托人提交支付申请书,

    支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应

    付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。

    5.3 支付酬金

    支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费

    用。

    5.4 有异议部分的支付

    委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时,应当在收到咨询人提交的支

    付申请书后 7 日内,以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应

    按期支付,有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

    6.合同变更、解除与终止

    6.1 合同变更

    6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变

    更。

    6.1.2 除不可抗力外,因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内

    容增加时,咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工

    作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托

    的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

    6.1.3 合同履行过程中,遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或

    修订的,双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的,双方协

    商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化

    的,双方应通过协商确定。

    6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增

    减时,服务酬金应作相应调整,调整方法由双方在专用条件中约定。

    6.2 合同解除

    6.2.1 委托人与咨询人协商一致,可以解除合同。

    6.2.2 有下列情形之一的,合同当事人一方或双方可以解除合同:

    (1)咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他

    人,委托人可以解除合同;

    (2)咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求,经委托人催告仍

    不能达到合同约定要求的,委托人可以解除合同;

    (3)委托人未按合同约定支付服务酬金,经咨询人催告后,在 28 天内仍

    未支付的,咨询人可以解除合同;

    (4)因不可抗力致使合同无法履行;

    (5)因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

    除上述情形外,双方可以根据委托的服务范围及工作内容,在专用条件中

    约定解除合同的其他条件。

    6.2.3 任何一方提出解除合同的,应提前 30 天书面通知对方。

    6.2.4 合同解除后,委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨

    询服务酬金。

    因不可抗力导致的合同解除,其损失的分担按照合理分担的原则由合同当

    事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除,

    其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除,按照违约责任处

    理。

    6.2.5 本合同解除后,本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然

    有效。

    6.3 合同终止

    除合同解除外,以下条件全部满足时,本合同终止:

    (1)咨询人完成本合同约定的全部工作;

    (2)委托人与咨询人结清并支付酬金;

    (3)咨询人将委托人提供的资料交还。

    7.争议解决

    7.1 协商

    双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

    7.2 调解

    如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将

    其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

    7.3 仲裁或诉讼

    双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖

    权的人民法院提起诉讼。

    8.其他

    8.1 考察及相关费用

    除专用条件另有约定外,咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托

    人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

    8.2 奖励

    对于咨询人在服务过程中提出合理化建议,使委托人获得效益的,双方在

    专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最

    近一期的正常工作酬金同期支付。

    8.3 保密

    在本合同履行期间或专用条件约定的期限内,双方不得泄露对方申明的保

    密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在

    专用条件中约定。

    8.4 联络

    8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等,均应采用书面形式,并

    应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

    8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地

    点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的,应

    提前 3 天以书面形式通知对方,否则视为未发生变动。

    8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人

    的往来函件,如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的,视为认可往来

    函件的内容。

    8.5 知识产权

    除专用条件另有约定外,委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程

    自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的

    著作权属于委托人,咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用

    此类文件,但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意,咨询

    人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供

    给任何第三方。

    除专用条件另有约定外,咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件,其

    著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不

    能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意,委托人不

    得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任

    何第三方。

    双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人

    侵犯他人知识产权所引起的责任,由咨询人承担;因委托人提供的基础资料导

    致侵权的,由委托人承担责任。

    除专用条件另有约定外,双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对

    方利益的情况下,将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项

    以及接受上级主管部门的检查。

    第三部分 专用条件

    1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

    1.2 语言

    本合同文件除使用中文外,还可用________________________。

    1.3 合同文件的优先顺序

    本合同文件的解释顺序为:_______________________________________。

    1.4 适用法律

    本合同适用的其他规范性文件包括:。

    2.委托人的义务

    2.1 提供资料

    委托人按照附录 c 约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时

    间为:____________________。

    2.2 提供工作条件

    2.2.1 项目咨询人员使用附录 d 中由委托人提供的房屋及设备,支付使用

    费的标准为:

    2.4 委托人代表

    委托人代表为:__________________,其权限范围:_________________。

    ___________________________________________________________________。

    2.5 答复

    委托人同意在_______日内,对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予

    书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

    3.咨询人的义务

    3.1 项目咨询团队及人员

    3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有

    员的数量为_____________人。

    资格条件,团队人

    3.1.2 项目负责人为:________________,项目负责人为履行本合同的权

    限为:_____________________________________________________________。

    -12-

    3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定。

    3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括:

    3.2 咨询人的工作要求。

    3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间:_______________________。

    咨询人向委托人提供的资料还包括:___________________________________。

    3.2.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质

    量标准:_______________________________________________。详见附录 b。

    3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_________

    日内给予书面答复。

    3.3 咨询人的工作依据

    经双方协商,本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等

    工作依据为:_______________________________________________________。

    3.4 使用委托人房屋及设备的返还

    咨询人应在本合同终止后______日内移交委托人提供的房屋及设备,移交

    的方式为___________________________________________________________。

    4. 违约责任

    4.1 委托人的违约责任

    4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法:。

    4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付:_____________________。

    4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付:________________。

    4.2 咨询人的违约责任

    4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法:。

    4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付:____________________。

    5. 支付

    5.1 支付货币

    币种为:___________,汇率为:___________,其他约定:___________。

    5.2 支付申请

    -13-

    咨询人应在本合同约定的每次应付款日期_____日前,向委托人提交支付申

    请书。

    5.3 支付酬金

    正常工作酬金的支付:

    支付次数

    支付时间

    支付比例

    支付金额(万元)

    6. 合同变更、解除与终止

    6.1 合同变更

    6.1.2 除不可抗力外,因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增

    加时,附加工作酬金按下列方法确定:_________________________________。

    6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减

    时,服务酬金的调整方法:___________________________________________。

    6.2 合同解除

    6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括:___________________________。

    6.2.4 因不可抗力导致的合同解除,双方约定损失的分担如下:。

    7. 争议解决

    7.2 调解

    如果双方不能在______日内解决本合同争议,可以将其提交____________

    _______________________________________________________进行调解。

    7.3 仲裁或诉讼

    合同争议的最终解决方式为下列第______种方式:

    (1)提请_____________________________________仲裁委员会进行仲裁。

    (2)向_______________________________________人民法院提起诉讼。

    8. 其他

    8.1 考察及相关费用

    咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由_______支付。

    -14-

    差旅费及相关费用的支付:_____________________________________。

    8.2 奖励

    合理化建议的奖励金额按下列方法确定:___________________________。

    8.3 保密

    委托人申明的保密事项和期限:___________________________________。

    咨询人申明的保密事项和期限:___________________________________。

    第三人申明的保密事项和期限:___________________________________。

    8.4 联络

    8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等,均应在

    日内送达对方指定的接收人和送达地点。

    8.4.2 委托人指定的送达接收人:__________,送达地点:__________,

    电子邮箱:__________。

    咨询人指定的送达接收人:__________,送达地点:__________,电子邮

    箱:__________。

    8.5 知识产权

    委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技

    术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于___________。

    咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件,其著作权属于___________。

    双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受

    上级主管部门的检查须遵守以下约定:

    ___________________________________________________________________。

    9.补充条款

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    _____________________________________________________________________

    甲方:

    乙方:

    年月日

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十二

    咨询项目名称:_______________

    委托人:____________________

    受托人:____________________

    签订地点:____________________

    签订时间:____________________

    《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。

    《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

    《专用条件》的填写说明:

    《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

    第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

    在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

    如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。

    建设工程造价咨询合同

    _________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1、项目名称:____________________。

    2、项目类别:____________________。

    3、咨询服务内容:____________________。

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1、建设工程造价咨询合同标准条件;

    2、建设工程造价咨询合同专用条件;

    3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施,至_____年_____月_____日终结。

    七、本合同一式_____份,具有同等法律效力,双方各执_____份。

    (以下无正文)

    (本页为签字页)

    委托人(法人公章)

    住所地:_______________

    法人代表:_______________

    授权代表:_______________

    电话:____________________

    开户行:____________________

    账号:____________________

    税号:____________________

    日期:_____年_____月_____日

    住所地:____________________

    咨询人(法人公章)

    法人代表:____________________

    授权代表:____________________

    电话:____________________

    开户行:____________________

    账号:____________________

    税号:____________________

    日期: 年 月 日

    建设工程造价咨询合同标准条件

    词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    第十二条 委托人有下列权利:

    1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效,变更与终止

    第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

    咨询业务的酬金

    第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    其 他

    第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条 咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条 未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条 除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

    咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

    合同争议的解决

    第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    建设工程造价咨询合同专用条件

    第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:

    第二条 建设工程造价咨询业务范围:

    “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:

    (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

    (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

    (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

    (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

    (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第三条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

    第四条委托人应在 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

    第五条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

    赔偿金=直接经济损失×_______%(扣除税金)

    第六条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:

    委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:____________________________。

    第七条双方同意用 人民币支付酬金,按 汇率计付。

    第八条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:

    a.依法向 所在地人民法院起诉。

    b.提交______________仲裁委员会仲裁;

    附加协议条款:

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十三

    ______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自年 月 日开始实施,至 年 月 日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:_______________(盖章) 咨询人:_______________(盖章)

    法定代表人:_______________(签字) 法定代表人:_______________(签字)

    委托代理人:_______________(签字) 委托代理人:_______________(签字)

    住所:_______________ 住所:_______________

    开户银行: _______________开户银行:_______________

    帐号:_______________ 帐号:_______________

    邮政编码: _______________邮政编码:_______________

    电话:_______________ 电话:_______________

    传真:_______________ 传真:_______________

    电子信箱:_______________ 电子信箱:_______________

    日期:_______________日期:_______________

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十四

    示范文本)

    第一部分建设工程造价咨询合同______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自________年____月____日开始实施,至________年____月____日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。委托人:(盖章)咨询人:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:开户银行:开户银行:帐号:帐号:编码:编码:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:________年____月____日________年____月____日

    第二部分建设工程造价咨询合同标准条件 词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3.“

    第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4.“日”是指任何一天零时至

    第二天零时的时间段。

    第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。 咨询人的义务

    第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件

    第十三条、

    第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 委托人的义务

    第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的

    第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条委托人应当在约定的时间内,向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求

    第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。 咨询人的权利

    第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2.咨询人在咨询过程中,有权对

    第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。 委托人的权利

    第十二条委托人有下列权利:

    1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与

    第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。 咨询人的责任

    第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条咨询人对委托人或

    第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。 委托人的责任

    第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。 合同生效,变更与终止

    第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条由于委托人或

    第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在____日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。 咨询业务的酬金

    第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限

    最后____日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。 其他

    第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。 合同争议的解决

    第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

    第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定;

    第四条建设工程造价咨询业务范围:“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务;(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;(c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

    第九条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

    第十四条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。赔偿金二直接经济损失酬金比率(扣除税金)

    第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金;委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:

    第二十七条双方同意用支付酬金,按汇率计付。

    第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

    (一)提交仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。附加协议条款: 《建设工程造价咨询合同》使用说明《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工种造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条款》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。《专用条件》的填写说明:《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:

    第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

    第四条在协商和写明“建设工种造价咨询业务范围”时

    首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。

    其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。在填写建设工种造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及

    第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十五

    _________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件。

    2.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自×年×月×日开始实施至×年×月×日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:(盖章)

    咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字)

    法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字)

    委托代理人:(签字)

    住所:

    住所:

    开户银行:

    开户银行:

    帐号:

    帐号:

    邮政编码:

    邮政编码:

    电话:

    电话:

    传真:

    传真:

    电子信箱:

    电子信箱:

    ×年×月×日

    ×年×月×日

    附件1设工程造价咨询合同标准条件

    第一条词语定义

    下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条适用法律

    建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条适用语言

    建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    第四条咨询人义务

    1.向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    2.咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作:“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务:“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    3.在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    第五条委托人义务

    1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    2.委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    第六条咨询人权利

    委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    第七条委托人权利

    委托人有下列权利:

    1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    第八条咨询人责任

    1.咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    2.咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    3.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    4.咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    第九条委托人责任

    1.委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    2.委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    第十条合同生效

    本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第十一条合同变更

    由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十六

    第一部分建设工程造价咨询合同

    ______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自

    年月日开始实施,至年 月日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:(盖章)咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

    住所:住所:

    开户银行:开户银行:

    帐号:帐号:

    邮政编码:邮政编码:

    电话:电话:

    传真:传真:

    电子信箱:电子信箱:

    年月日年月日

    第二部分建设工程造价咨询合同标准条件

    词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    第十二条委托人有下列权利:

    1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效,变更与终止

    第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

    咨询业务的酬金

    第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    其他

    第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

    咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

    合同争议的解决

    第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

    第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定;

    第四条建设工程造价咨询业务范围:

    “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务;

    (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

    (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

    (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

    (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

    (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

    第九条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

    第十四条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

    赔偿金二直接经济损失x酬金比率(扣除税金)

    第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金;

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:

    第二十七条双方同意用支付酬金,按汇率计付。

    第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

    (一)提交仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。

    委托人(签章):_________ 咨询人(签章):_________

    签订地点:___________ 签订地点:___________

    _________年____月____日 _________年____月____日

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十七

    第一章 总则

    第一条 为适应工程建设市场需求,为社会提供工程造价咨询服务,根据《中华人民共和国合伙企业法》、建设部《工程造价咨询单位资质管理办法》等有关法规和行业管理规定,经全体合伙人共同商定签订本协议。

    第二条 企业名称:_________工程造价咨询联合事务所(需符合资质管理部门的规定)。

    企业地址:___________________________,邮编:____________,电话:____________。

    第三条 经营范围

    (一)提供建设工程投资控制和造价咨询服务;

    (二)编制和审核工程投资估算、设计概算、工程预决算、工程招标标底、投标报价、工程结算和决算;

    (三)依法接受委托办理工程工程造价鉴证业务;

    (四)其他法定业务。

    第四条 本企业遵守国家的法律、法规和合伙协议,接受政府主管部门的监督管理和行业组织的指导。

    第五条 企业遵循_____、客观、公正和诚信为本、质量至上的宗旨,遵守行业准则,依法执业,维护社会公共利益和委托人、当事人合法权益。

    第二章 合伙人与合伙人出资

    第六条 本企业由以下合伙人共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险,并对本企业债务承担无限连带责任(需符合资质管理部门的规定):

    姓名

    性别

    住所

    身份证号码

    执业资格

    第七条 合伙人出资总额为人民币_______________元(_____________元以上),由合伙人共同投入(出资比例应符合资质管理部门的规定)。其中:

    姓名

    出资额

    出资比例

    身份证号码

    执业资格

    第八条 出资人均以现金方式出资,全部出资额应在________年_______月_______日前缴足,并委托其他会计师事务所验证。合伙人在工商登记后,不得抽回出资。

    第九条 经全体合伙人决定可增加对企业的出资,用于扩大经营规模或者弥补企业亏损。

    第十条 本企业存续期间,合伙人的出资和所有以本企业名义取得的收益均为企业财产。本企业的财产由企业合伙人依照法律和本协议共同管理和使用。

    第十一条 企业存续期间,合伙人向合伙人以外的人转让其在企业全部或部分财产份额时,受让人条件必须符合资质管理部门的规定,并需经其他合伙人一致同意。受让人即成为本企业的合伙人,依照修改后的合伙协议享有权利,承担责任。

    合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时,应当通知其他合伙人。

    合伙人依法转让其财产份额的,在同等条件下,其他合伙人有优先受让的权利。

    第十二条 合伙人不得馈赠、抵押其在企业全部或部分财产份额。

    第十三条 本企业的利润和亏损按全体合伙人出资比例分配和分担。企业年度利润分配或者亏损分担方案,由全体合伙人协商决定。

    第三章 企业事务的执行

    第十四条 经全体合伙人一致决定,委托合伙人______________为本事务所所长,对外代表本企业执行企业事务,其他合伙人不再执行本企业事务(经合伙人一致决定,也可以由全体合伙人共同执行企业事务。共同执行企业事务参照《合伙企业法》第二十八条、二十九条订立协议)。

    第十五条 执行企业事务的所长应当向其他合伙人报告事务执行情况以及企业经营状况和财务状况,其执行企业事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人承担。

    第十六条 不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的所长,检查其执行企业事务的情况;有权查阅企业帐簿。

    第十七条 合伙人对执行的事务提出异议时,应暂停该项事务的执行,由全体合伙人共同商定解决。

    经全体合伙人决定可以实行一人一票的表决办法。

    第十八条 被委托执行企业事务的所长不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤销该委托。

    第十九条 合伙人不得自营或者同他人合作经营与本企业相同性质的业务。合伙人不得从事损害本企业利益的活动。

    第二十条 企业下列事务必须经全体合伙人同意

    (一)处分企业的不动产;

    (二)改变企业名称;

    (三)转让或者处分企业的知识产权和其他财产权利;

    (四)修改合伙协议;

    (五)向企业登记机关申请办理变更登记手续;

    (六)以本企业名义为他人提供担保;

    (七)聘任、解聘合伙人以外的员工和企业的经营管理人员;

    (八)企业员工的分配、奖罚、福利方案;

    (九)合伙协议约定的其他事项。

    第四章 入伙与退伙

    第二十一条 新合伙人入伙时,应当经全体合伙人同意,并依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任(入伙协议另有约定的,从其约定)。

    第二十二条 有下列情形之一时,合伙人可以退伙

    (一)企业经营期满,经全体合伙人同意退伙;

    (二)其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

    第二十三条 合伙人在不给本企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前三十日通知其他合伙人。

    合伙人违反第二十三条规定,擅自退伙的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。

    第二十四条 合伙人有下列情形之一的,当然退伙

    (一)死亡或者被依法宣告死亡;

    (二)被依法宣告为无民事行为能力人;

    (三)个人丧失偿债能力;

    (四)个人的执业资格被注册管理机构注销;

    (五)个人职业年龄超过六十五周岁;

    (六)被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。

    前款规定的退伙以实际发生之日为退伙生效日。

    第二十五条 合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名

    (一)未履行出资义务;

    (二)因故意或者重大过失给本企业造成损失;

    (三)执行合伙企业事务时有不正当行为。

    对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。

    第二十六条 合伙人死亡或者被依法宣告死亡的,本企业向合法财产继承人退还其在企业的财产份额。合法财产继承人不得继承合伙人身份。

    第二十七条 合伙人退伙的,其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业的财产状况进行结算,退还退伙人的财产份额。退伙时有未了结的合伙企业事务的,待了结后进行结算。

    第二十八条 退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法,由全体合伙人决定,可以退还货币,也可以退还实物。

    第二十九条 退伙人对其退伙前已发生的合伙企业债务,与其他合伙人承担连带责任。

    第三十条 合伙人退伙时,合伙企业财产少于合伙企业债务的,退伙人应当按照本协议第十三条的规定分担亏损。

    第三十一条 企业登记事项因退伙、入伙、合伙协议修改或发生变更需要重新登记的,应当于作出变更决定或者发生变更事由之日起十五日内(按有关部门规定的期限),向工商登记机关和资质管理部门办理有关登记或变更手续。

    第五章 解散与清算

    第三十二条 企业有下列情形之一时,应当解散

    (一)合伙协议约定的经营期限届满,合伙人不愿继续经营的;

    (二)企业被资质管理部门依法吊销资质证书无法继续经营的;

    (三)全体合伙人决定解散;

    (四)合伙人已不具备法定人数;

    (五)被依法吊销营业执照。

    第三十三条 企业解散,清算人由全体合伙人担任;未能由全体合伙人担任清算人的,经全体合伙人过半数同意,可以自合伙企业解散后十五日内指定一名或者数名合伙人担任清算人。

    第三十四条 企业财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿

    (一)企业所欠招用的员工工资和劳动_____费用;

    (二)企业所欠税款;

    (三)企业的债务;

    (四)返还合伙人的出资。

    第三十六条 在法定追诉期内,原合伙人对合伙企业存续期间的债务仍承担连带责任。

    第六章 附则

    第三十七条 企业经营期为_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

    第三十八条 本合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

    合伙人(签字):_______ 合伙人(签字):_______

    _________年____月____日 _________年____月____日

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十八

    建设工程造价咨询合同

    (示范文本)

    第一部分建设工程造价咨询合同

    ______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自

    年月日开始实施,至年 月日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:(盖章)咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

    住所:住所:

    开户银行:开户银行:

    帐号:帐号:

    邮政编码:邮政编码:

    电话:电话:

    传真:传真:

    电子信箱:电子信箱:

    年月日年月日

    第二部分建设工程造价咨询合同标准条件

    词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    第十二条委托人有下列权利:

    1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效,变更与终止

    第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

    咨询业务的酬金

    第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    其他

    第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

    咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

    合同争议的解决

    第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

    第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定;

    第四条建设工程造价咨询业务范围:

    “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务;

    (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

    (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

    (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

    (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

    (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

    第九条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

    第十四条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

    赔偿金二直接经济损失x酬金比率(扣除税金)

    第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金;

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:

    第二十七条双方同意用支付酬金,按汇率计付。

    第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

    (一)提交仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。

    附加协议条款:

    《建设工程造价咨询合同》使用说明

    《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工种造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。

    《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条款》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

    《专用条件》的填写说明:

    《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

    第四条在协商和写明“建设工种造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

    在填写建设工种造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

    如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇十九

    第一部分

    甲方(委托方):

    乙方(咨询人):广西有限责任公司

    经过双方协商一致,签订本合同。本合同的组成部分:

    1、建设工程造价咨询合同:

    2、建设工程造价咨询合同标准条件:

    一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1、项目名称:

    2、服务类别:工程结算审核

    二、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金:

    1、根据广西建设工程造价咨询服务收费标准(桂价费【20__】88号),结合项目实际情况,单个项目咨询服务费按审定工程造价的4‰计,不足人民币 元按 元整(¥ )收取。

    2、支付时间:按每季度结算一次,在每季度末付清期间完成咨询服务的咨询服务费。

    三、甲方应于委托审核项目前 3 工作日内提供乙方所需的材料。

    四、在审核过程中,乙方书面提交要求甲方做出答复的事宜,甲方应 3 工作日内做出书面答复。

    五、乙方同意按照本合同的规定,承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。

    七、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供全部资料后 10 工作日内完成初审结果,经委托方复审认可后出具正式报告书 3 份。若甲方不能及时提供资料,乙方提交报告的时间相应顺延,并于本项工程造价咨询业务完成时终结。

    八、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第 1 种方式解决:

    1、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;

    2、依法向人民法院起诉。

    九、本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

    甲方: 乙方:广西有限责任公司

    (盖章) (盖章)

    法定代表人: 法定代表人:

    委托代表人: 委托代理人:

    电话: 电 话:

    开户行:

    账 号:

    签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

    第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

    词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    l、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同中约定的范围实施咨询业务。

    建设工程造价咨询业务范围

    “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:

    (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

    (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

    (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

    (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

    (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1、“正常服务”是指双方在合同中约定的工程造价咨询工作;

    2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    第十二条 委托人有下列权利:

    1、 人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效,变更与终止

    第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

    咨询业务的酬金

    第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款利率乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    其 他

    第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条 咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条 未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条 除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

    合同争议的解决

    第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇二十

    中华人民共和国建设部制定

    国家工商行政管理总局

    第一部分建设工程造价咨询合同

    ______________________________(以下简称委托人)与 (以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自 年月日开始实施,至 年月日终结。

    七、本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

    委托人:(盖章)咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

    住所:住所:

    开户银行:开户银行:

    帐号:帐号:

    邮政编码:邮政编码:

    电话:电话:

    传真:传真:

    电子信箱:电子信箱:

    年月日年月日

    第二部分建设工程造价咨询合同标准条件

    词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

    1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2、“附加服务”是指在"正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    第十二条委托人有下列权利:

    1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效,变更与终止

    第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

    咨询业务的酬金

    第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    其他

    第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

    咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

    合同争议的解决

    第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

    第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:

    第四条建设工程造价咨询业务范围:

    “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:

    □(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

    □(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

    □(c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

    □(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

    □(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

    第九条委托人应在 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

    第十四条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

    赔偿金=直接经济损失 酬金比率(扣除税金)

    第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:

    第二十七条双方同意用 支付酬金,按 汇率计付。

    第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

    (一)提交 仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。

    附加协议条款:

    ______________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________________

    《建设工程造价咨询合同》使用说明

    《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。

    《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

    《专用条件》的填写说明:

    《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

    第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

    在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

    如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇二十一

    (以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1、项目名称:2、服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1、建设工程造价咨询合同标准条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价业务自______年____月____日开始实施,至______年____月____日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:(盖章)    咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

    住所:                 住所:

    开户银行:          开户银行:

    帐号:                 帐号:

    邮政编码:         邮政编码:

    电话:                电话:

    传真:                传真:

    电子信箱:         电子信箱:

    ______年____月____日                ______年____月____日

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇二十二

    委托人:(盖章) 

    咨询人:(盖章)

    _____________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1.项目名称:

    2.服务类别:

    二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1.建设工程造价咨询合同标准条件;

    2.建设工程造价咨询合同专用条件;

    3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自年 月 日开始实施,至 年 月 日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:(盖章) 咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

    住所: 住所:

    开户银行: 开户银行:

    帐号: 帐号:

    邮政编码: 邮政编码:

    电话: 电话:

    传真: 传真:

    电子信箱: 电子信箱:

    年 月 日 年 月 日

    建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书篇二十三

    (以下简称委托人)与 (以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

    一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

    1、项目名称: 。

    2、服务类别: 。

    二、本合同的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

    三、下列文件均为本合同的组成部分:

    1、建设工程造价咨询合同标准条件;

    2、建设工程造价咨询合同专用条件;

    四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

    五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

    六、本合同的建设工程造价咨询业务自 年 月 日开始实施,至 年 月 日终结。

    七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

    委托人:(盖章) 咨询人:(盖章)

    法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

    委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

    住所: 住所:

    开户银行: 开户银行:

    账号: 账号:

    邮政编码: 邮政编码:

    电话: 电话:

    传真: 传真:

    电子信箱: 电子信箱:

    年 月 日 年 月 日

    第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

    词语定义、适用语言和法律、法规

    第一条 下列名词和用语.除上下文另有规定外具有如下含义。

    1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

    2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

    3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

    4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

    第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

    第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

    咨询人的义务

    第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

    第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

    1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

    2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

    3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

    第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

    委托人的义务

    第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

    第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

    第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

    第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

    咨询人的权利

    第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

    1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

    2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

    3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

    委托人的权利

    第十二条 委托人有下列权利:

    1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

    2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

    3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

    咨询人的责任

    第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

    第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

    第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

    第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

    委托人的责任

    第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

    第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

    合同生效、变更与终止

    第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

    第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

    第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

    第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

    咨询业务的酬金

    第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合

    同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

    第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

    第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

    第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

    其 他

    第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

    第二十九条 咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十条 未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十一条 除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

    咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

    合同争议的解决

    第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

    第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

    第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:

    第四条 建设工程造价咨询业务范围:

    “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:

    (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

    (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

    (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

    (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

    (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

    第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

    第九条 委托人应在 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

    第十四条 咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

    赔偿金=直接经济损失 酬金比率(扣除税金)

    第二十四条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:

    委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:

    第二十七条 双方同意用 支付酬金,按汇率计付。

    第三十二条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

    (一)提交 仲裁委员会仲裁;

    (二)依法向人民法院起诉。

    甲方:______

    乙方:______

    ____年____月____日



    推荐阅读:
    2024年建设工程造价咨询服务协议 工程造价咨询合作协议书(23篇)
    最新合同中止履行的情形(3篇)
    2024区领导重大项目开工仪式精彩致辞稿 区领导重大项目开工仪式精彩致辞范文简短
    门卫劳务合同书(十一篇)
    房屋出租纠纷起诉协议书 房屋租赁纠纷协议书(三篇)
    中学生
    Top