设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索: 哲学论文 其它范文
  • 当前位置:首页 > 合同协议 > 施工合同

    宽带施工合同范本(合集6篇)

    栏目:施工合同 来源:网络 作者:梦回江南 时间:2024-03-28 15:05:49

    宽带施工合同范本1

    甲方 乙方:

    根据《人华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方的责、权、利,确保工程质量、工期和安全文明施工,经双方协商,在明确分工,加强协作的前提下,同意签订如下合同条款。

    第一条 工程概况

    工程名称: 中冶尚园配电工程

    工程地点: 信阳市羊山新区

    工程内容: 电缆 (见附表)含电缆敷设、电缆连接、电缆头制作。

    施工范围:电缆安装、调整、试验。

    第二条 甲方责任

    负责监督工程中的施工质量等问题。

    第三条 乙方责任

    乙方全权负责本工程的设备、材料采购及安装施工和调试、验收事宜,工程中产生的调解及后续赔偿、法律责任等问题由甲方负责 与乙方无关。

    第四条 工程费用及结算

    工程费用总费用为 1000000 元 大写:壹佰万圆整。

    付款方式: 施工完成后1个月内全部付清 。

    如到期未能付款 延期每个月交滞拉金万 元 (壹月/壹万伍仟圆整)直到付清合同款为止。

    第五条 合同生效及终止

    本合同自双方签字盖章之日起生效。

    本合同在双方完成终定的工作内容后即告失效。

    合同履行期间任务一方如有违约,按《_合同法》有关规定执行。

    第六条 合同份数

    本合同正本两份,甲、乙双方各执一份。

    本合同副本两份,甲方一份,乙方一份。正副本具有同等法律效力。

    甲方(章):

    乙方(章):

    年月日:

    宽带施工合同范本2

    甲方:_________________

    乙方:_________________

    甲、乙双方本着平等互利原则,协商后同意乙方永久性为甲方建设的鸿城伟业小区提供网络服务。就相关事宜达成共识,签订如下合同。

    >一、合作原则

    甲、乙双方愿意在优惠互补,互惠互利原则基础上,共同建设鸿城伟业网络、宽带智能小区,提升该小区的品牌形象和竞争力。为小区居民提供先进的、优质的通信与信息化服务。

    >二、合作内容

    1、甲方提供小区平面图。

    2、乙方负责网络宽带运行所需基础设施建设。主要包括楼内预埋管,穿线,院心管道及弱电管道井,并承担一切费用。

    3、工程验收完毕后,由乙方提供该小区内宽带高速网络的接入、运营及后期服务。

    4、乙方拥有该小区内宽带网络的独家经营与所有权。

    >三、经营方式

    1、乙方负责经营该小区宽带网络业务。

    2、乙方提供经营所需的各种技术与服务,并制定相应费用价格,直接向用户收取。因各种材料及售后高速网络信号造成用户不能正常使用,其一切后果责任均由乙方负责。

    3、乙方负责收取

    小区住户初装费每户400元,其收入甲方、乙方各占50%。

    >四、所有权甲方为该小区开发商,拥有全部建筑物经营权。

    一方拥有其投资建设的设备和综合布线系统的所有权、经营权和使用自主权。以上合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

    甲方代表:_________________乙方代表:_________________

    年月日

    宽带施工合同范本3

    发包人(全称):(以下简称甲方)

    承包人(全称):(以下简称乙方)

    依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

    >一、工程概况

    工程名称:

    工程地点:

    工程内容:电缆顶管工程 承包范围:包工、包工期、包质量、包安全

    >二、合同工期: 天

    开工日期: 年 月 日

    竣工日期: 年 月 日

    如因风、雪、雨和法定假日等特殊情况工期顺延(乙方施工管理员应作记录,甲方签字)。

    >三、质量标准

    工程质量标准:合格

    >四、承包方式:

    包工、包工期、包质量、包安全

    >五、合同价款及调整

    本合同采用 固定单价方式确定,电力顶管施工费: 。工程量: 米,工程总价:万仟佰元整(¥)

    >六、付款方式

    双方约定的工程款支付的方式:待工程完工后10日内结清全部工程款。

    >七、双方责任

    甲方责任:工程监管、发放图纸、提供施工前三通一平及各项有关批文。

    乙方责任:按图施工、保证安全、人员、时间、质量、服从管理、听从指挥。

    >八、工程验收

    工程完工后,甲方应在7日内组织验收完毕。

    >九、结算依据

    本工程预结算依据图纸及双方现场计量结果进行结算。

    >十、安全文明施工

    承包人应遵守工程建设安全生产管理规定,严格按照安全标准组织施工。由于承包人安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用由承包人承担。

    >十一、工程合同补充条款

    1施工中,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

    2建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,工程承包人应当履行保修义务,承包人应在接到修理通知之日5天内派人修理。

    3发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故,抢修费用由发包人承担。

    4在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保安装质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担全部责任。

    5工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人应无条件协助发包人做好上述保护工作(包括道路),其相关费用由发包人承担。

    6本工程施工过程中发包方应提供完整、齐全、准确的地下管网资料,若由于承包人横穿道路造成的损失,由承包方自行承担;若由于发包方提供的图纸有疏漏即不明管线或图纸没标注造成的损失,由发包方承担。

    7本工程施工过程中如引起质量事故(承包方原因造成的),承包人赔偿发包人一切损失。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    宽带施工合同范本4

    委托方(甲方):

    承建方(乙方):

    经双方协商,订立合同如下:

    一.服务内容

    甲方同意乙方来承建从达旗交管大队至达旗新能能源交警检查服务站专用光缆铺设工程,在承建过程中,乙方会按照甲方的要求的时间内完成甲方委托的光缆铺设工程。

    经双方协商,乙方的施工开始日期为20_年11月1日,交工日期为20_年11月12日。

    二.合同报价

    合同总报价为:14000元(壹万肆仟圆)

    三.付款方式

    待工程验收通过之后由甲方向乙方一次性付清。

    四.违约条款

    合同自甲乙双方签定之日起生效,在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币5000元。

    本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决。

    本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由人民法院解决。

    合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。

    甲方: 乙方:

    年月日:

    宽带施工合同范本5

    甲方(委托方):

    乙方(承包方) 年月日

    应委托方需要,(项目内容)由我公司(保山科教电脑信息技术有限公司)承建。为了加强工期效率,提高工程质量,结合我公司人员情况。现我公司决定将本次工程的具体实施承包给乙方。经双方商议,本着平等、自愿、有偿、诚实、信用等原则,对本次施工达成如下协议:

    1、(大写: )待工程结束后从总工程款中扣除。

    2、整个工程的预算情况,实际结算将依据工程结束后实际工程量进行核算。

    3、整个工程的施工安全事项将由乙方(承包方)自行负责承担,如因用电、用水、用火、施工、管理等不当所造成的一切安全事故及经济损失将由乙方自行负责,甲方不承担任何刑事责任和经济赔偿责任。

    4、由于整个工程将由乙方负责承建,因此乙方必须保证工程质量,在 年内如因工程质量问题所造成的修善施工,将由乙方负责赔偿修善。

    5、应武警保山医院要求为了进一步做好网络安全__,要求乙方在施工过程中,不得将本次工程的施工图,网络拓扑图等资料外泄,并采用严密的防范措施,如因乙方施工人员造成的泄密问题,将由乙方承担相关法律责任。

    6、工程结束后,甲乙双方对整个工程进行检查验收及占量。结算总量,将由双方占量商议的最终工程量为准。甲方必用。

    7.本协议未尽事宜,须经双方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

    8.本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。

    9.本协议经各方代表签字盖章后生效。

    10.本协议共计两页,一式二份,甲乙方各执一份。

    甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

    年月日:

    宽带施工合同范本6

    建设单位(甲方):________

    施工单位(乙方):________

    因工程需要,甲方委托乙方在本地进行电力管道非开挖工程施工,为使双方友好公平的合作,在同心协力、互惠互利的基础上共同遵守《_民法典》及国家有关法律法规。同时也能明确双方权利及义务,确保工程质量,经双方共同协商决定签定本合同。

    >第一条 工程名称级工程地点

    1.工程名称:________

    2.工程地点:________

    3.施工工期:________

    4.乙方所负责施工的工程包括如下:

    (1)电力过铁路管管道非开挖安装;

    (2)其他约定:

    a、乙方负责勘察施工现场地下管线线路及走向;

    b、提供管材负责管材的连接;管材型号、规格及质量要求如下:____________________。

    c、负责非开挖管道施工坑的开挖、出清泥土、管道回托。

    d、检查井砌筑(砖)及地面还原;

    4.甲方所负责施工的工程包括如下:

    (1)甲方负责施工所需的一切手续、水、电及外部协调;

    (2)由甲方协调不力原因造成乙方不能正常施工,甲方按每天1000元支付误工费。

    >第二条 施工费用收取标准、金额、方式及时间

    1.每跟管子每延米350元,结算按实际测量入土点与出土点的长度为准;

    2、检查井每座3500元,共计____个,共计______元。

    3.乙方进场后,甲方应付乙方进场费用为______元,大写________元。

    4.施工费用收取方式:

    甲方向乙方支付非开挖铺管的具体付款方式和时间为:乙方进场后,甲方应付乙方进场费用为______元,工程完工甲方付至总工程款的95%,通电运行付清所有款项。此工程不含税费。

    >第三条 工程施工

    1.施工过程中如遇到下列情况,可顺延工期:

    (1)甲方不具备施工条件而停工;

    (2)由于甲方原因变更计划或提出修改施工图;

    (3)甲方不按合同约定向乙方支付相应款项;

    (4)甲方的其他违约行为,致使无法施工时;

    (5)出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时;

    2.乙方在施工过程中,甲乙方应积极配合,确保工程如期完工。

    3.乙方在施工过程中,应采取安全措施,并应承担相应施工责任。

    >第四条 双方义务

    (一)甲方的权利和义务

    1、向乙方提出施工地点、线路走向、过路深度、出入土地点等具体要求并提供其它管线地下走向及其数据;

    2、协调各有关部门的关系,办理相应的各种手续,并承担由此而发生的费用,确保乙方正常施工,施工中若遇到不可抗力因素时,经双方协商顺延施工期限或更改施工方案,若无法施工乙方有权放弃;

    3、在施工中,甲方定期派人对工程进行阶段性的质量检查;

    (二)乙方的权利和义务

    1、乙方按工程质量验收标准和甲乙双方商定的技术要求独立进行施工;

    2、在施工前,乙方应详细了解所施工段的土质和地下管线,认真勘察施工现场,确立保质,确保安全的施工方案和技术措施;

    3、应严格遵守安全文明施工有关规定;

    4、做好全部人员的吃、住、交通及办公、各项临时设施并抓好施工人员的治安管理工作;

    5、对施工场地内的文物、古树名木及周围建筑物和地下管线实施保护;

    >第五条 合同的变更

    甲乙双方如需要修改本合同条款,应当经双方协商一致并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

    >第六条 争议的解决

    在履行本合同过程中,双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成,可依法向人民法院起诉。

    >第七条 其他约定

    1.本合同一式4份,双方各持2份,经双方签字盖章后生效。

    甲方:________

    签署日期:______年____月____日

    乙方:________

    签署日期:______年____月____日

    签约地点:________



    推荐阅读:
    宽带施工合同范本(合集6篇)
    嘉兴施工合同范本(优选11篇)
    砌体施工合同范本(20篇)
    承建施工合同范本(精选33篇)
    热电施工合同范本(优选12篇)
    中学生
    Top