设为首页 - 加入收藏
  • 热门搜索: 采购合同 满分作文
  • 当前位置:首页 > 合同协议 > 施工合同

    10千伏电力施工合同范本(通用36篇)

    栏目:施工合同 来源:网络 作者:雪海孤独 时间:2024-02-18 13:38:57

    10千伏电力施工合同范本1

    合同编号:_________

    发包方:_________

    法定住址:_________

    法定代表人:_________

    职务:_________

    委托代理人:_________

    身份证号码:_________

    通讯地址:_________

    邮政编码:_________

    联系人:_________

    电话:_________

    传真:_________

    帐号:_________

    电子信箱:_________

    承包方:_________

    法定住址:_________

    法定代表人:_________

    职务:_________

    委托代理人:_________

    身份证号码:_________

    通讯地址:_________

    邮政编码:_________

    联系人:_________

    电话:_________

    传真:_________

    帐号:_________

    电子信箱:_________

    依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

    第一章工程

    第一条工程概况

    1.工程名称:_________工程

    2.工程地点:_________市_________区(县)

    3.工程内容:

    (1)_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

    (2)群体工程应附承包方承揽工程项目一览表

    4.承包范围:

    (1)_________。

    (2)应注明是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。

    5.承包方式:工程承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式。

    (1)承包方包工、包全部材料。

    (2)承包方包工、部分包料,发包方提供部分材料。

    (3)承包方包工、发包方包全部材料。

    10千伏电力施工合同范本2

    本合约于_________年_________月_________日在_________市订立,订立合约双方为:

    _________省电力公司(以下简称“供方”)

    总办事处设于_________市_________路_________号

    _________有限公司(以下简称“用方”)

    总办事处设于_________市。

    双方经过慎重考虑后,确认为了相互的利益,同意由_________电力系统向_________供电。

    兹订立合约如后,双方必须并同遵守履行其责任。

    >第一条 总则

    第一款 本合约经_________省及_________地区有关当局核准并由双方正式签约之日起生效,合约总期限为_________年,即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,此合同可在到期后续订,为此,用电方最晚应在到期日前半年向供方提出,经双方协商一致后续订。否则,供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此,若任何一方提出修改本合约的有关条款时,须经双方协商一致修改后生效。

    第二款 “供方”对“用方”所采用之“供电价目表”为本合约的一部分,为附件一。

    双方商定附件一所指的价目表(一)及价目表(二)将适用于“用方”的供电量及月最高功率,其确定办法(略)。

    第三款 《供电运行细则》为本合约的一部分,为附件二。

    第四款 如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时,应按下列次序为取舍之准则:

    (1)本合约。

    (2)附件一(略)。

    (3)附件二(略)。

    >第二条 供电

    第一款 “供方”同意自_________年_________月_________日开始向“用方”供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。

    _________年至_________年“供方”供应“用方”逐年的“基本限额功率”及“超限额功率”的最高值均受下列数值限制(略)。

    第二款 每年10月31日前,“用户”将交给“供方”次年分月预计最高功率值,该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年最高功率值超过第一款表列的规定值时,须与“供方”协商确定。

    一年内每月实际取得“基本限额功率”等级最高功率千伏安(kva)值不应低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率千伏案(kva)值的_________%。计算由“用方”向“供方”支付价目表(一)的功率费时,“基本限额功率”等级最高功率千伏安(kva)值亦按不低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率值的百分之_________为限制。若“供方”由于人力不可抗拒的原因,须对“用方”提出临时减少功率,则该月的实际取用最高功率值,可按该月的表计实测记录数值计收价目表(一)中的功率费。

    第三款 上述电力“供方”以_________万伏_________赫兹频率供应“用方”。

    在第一阶段“供方”将由_________万伏变电站的_________万伏母线,以两回_________万伏线路接至__________北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要,得予以扩充。

    第四款 供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。

    >第三条 供电价目

    第一款 供电价目以港元计算,“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。

    第二款 双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。

    >第四条 供电工程建设及运行维护

    第一款 在合约有效期内为满足对用方的供电,在_________电力系统内的有关电力工程建设,其设备及全部建设费均由供方负责。

    第二款 由_________市二十二万伏变电站至_________北面变电站的输电线路的建设,在_________市境内的建设费用由供方负责,在_________境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。

    第三款 _________市至_________北面变电站的输变电设备的运行维护工作:_________市境内的设备由供方负责;_________境内的设备由用方负责。上述所指者按附件二《供电运行细则》执行。

    >第五条 供电之计量及发单结付

    第一款 全部收费及校核仪表,均安装于_________市变电站的_________万伏线路出线端。

    供电计量仪表由下列两组仪表所组成:

    (1)一级称为收费用仪表,由供方供给,并属供方所有。用方所耗用电量及月最高功率值,将由此组仪表记录,并据此发单收费。

    (2)另一组称为校核用仪表,由供方供给,并属供方所有。

    以上仪表的校验由供方负责,用方派人参加共同核定后,共同加封。

    第二款 上述第一款所指的两组计量仪表的组成及特点见附件二。

    第三款 当任何收费电度表或收费最高功率(千伏安或千瓦)指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确,则应以校核仪表之计量记录数作为收费之根据,直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部收费仪表及校核仪表均同时不正确记录时,则双方可参照装于珠海变电站内的其他仪表及装于_________北面变电站之线路仪表进行推算后,协商确定收费所依据的数值。

    第四款 若用方或供方对任何收费电度表或最高功率指示器的准确度有怀疑时,应立即通知对方,共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出±_________%的极限时,即认为不准确,而用校核仪表之计量数作为收费根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。

    第五款 (1)供方于每月最后一天的上午抄录上述全部电表之读数同时将最高功率(千伏安及千瓦)指示器之读数摄影两份,对方各执一份存案,抄读表后,立即将指示器指针拨回零位。

    (2)抄读表时用方应派代表在场,并将抄读表之数值签字确认。

    第六款 双方将按本条之规定,由供方按月向用方发出收费收单,用方应在收到收费帐单后的_________天内,将应付之电费拨入_________公司指定的专用帐户内。

    第七款 若由于任何原因,帐单上之帐目有差错,则该帐目须经双方同意而修改。

    >第六条 电力供应的中止或减少

    第一款 供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时,供方应及时通知对方并尽速恢复供电,并按附件二《供电运行细则》的规定处理。

    第二款 当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时,双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后,按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。

    第三款 供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。

    >第七条 免除对引起损失、毁坏或不便之责任

    第一款 若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时,受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后,合约应重新充分生效;若此种推迟超过十二个月,则任何一方可以发出书面通知终止此合约,随后此合约便告终止。

    第二款 上款所述的无法抗拒之外力,是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。

    >第八条 补偿贸易方式的预付款项

    第一款 用方同意因取用电力而向供方提供_________港币的无息预付款项,作为_________省电力系统向_________供电的电力工程建设费用,合约正式签订后,用方应按下列年份及日期向供方支付:

    本合约正式签订后一个月以内_________万港元

    _________年_________月_________万港元

    _________年_________月_________万港元

    第二款 供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式,从_________年_________月份开始,分_________年,每年_________万元,分十二个月,在每月之电费结算中支付偿还。

    第三款 即使遇供电中断的情况,本条第一、第二款仍继续生效,并以港币支付结算。

    >第九条 文件的递送

    任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单,以下述方式递送为合格。给予供方之通知,须书写供方之名称及地址,派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在_________市之注册地址;给予用方之通知或帐单,须书写用方之名称及地址,派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的_________之注册地址。

    >第十条 解决争执

    第一款 凡有关执行本合约所发生的一切争执,应通过友好协商解决。

    第二款 倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时,可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,并适用中国法律解决争端。

    >第十一条 文字

    第一款 本合约之中文本、_________文本及英文本,于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。

    第二款 供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往,可使用中文或_________文,并附有英文译本。

    >第十二条 合约正副本

    本合约的中、_________、英文本各有正本二份,副本_________份。供方和用方各执中、_________、英文本正本合约各一份,副本_________份。

    经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。

    供方(盖章):_________

    用方(盖章):_________

    代表人(签字):_________

    代表人(签字):_________

    10千伏电力施工合同范本3

    >一、工作成绩(以时间为序)

    1.参与设计pws

    与毛工一起设计,对液压夹头,气液增压泵等的工作原理有了更深入的理解,从毛工身上学到了很多东西。比如,设计的严谨和严肃性,此产品已发货。

    2.设计、调试出口的摩托车试验机

    之行是成功的,也是艰难和值得回味的。我们一行三人,在没有翻译的情况下,克服当地天气炎热和饮食不适应的困难,在不到三周的时间内将四台设备调试完毕,拿到了用户的验收纪要,这是值得肯定的。但,我觉得也有一些遗憾的地方。由于是第一次做车辆产品的出口,缺乏经验,我们的包装和防锈做的不够好,设备出现了故障,让人对我们的满意度下降。如果我们注意这些细节,用我们的产品打开这个工业刚起步的国家的大门,那么,我相信我们会从中受益。

    3.主管设计pws-j20b1

    此试验机已经交检完毕,各项指标达到了技术协议要求,等用户款到发货。

    2.参与了pnw-b5000的设计

    此产品我在车工的指导下参与了设计,目前图纸已设计完毕,等待用户审查图纸后出图。我觉得自己很幸运,和车工、毛工以及贝工都合作设计过产品,他们都是业务素质高、人品好的动态权威人物,是他们让我在短时间内对动态产品有了较全面的理解。

    3.参与了pnw-6000的设计

    目前正在紧张的图纸设计阶段。

    4.与毛工一起调研了驱动桥方面的试验台驱动桥方面的试验台在公司是空白,我跟着毛工去过北京和济南的重汽进行调研,掌握了大量资料,目前,毛工正跟客户谈技术方面的问题。

    5.参与设计pws-250c

    与毛工一起设计,目前已通过用户预验收。

    6.作为技术方面的项目负责人,设计nw-dyb200

    此项目为新产品,完全是全新设计,而且设计时间短,难度大,对我是一个严峻的'考验。左工对我要求很严,找mts等产品的资料让我参考,给了我很大的自主性,经过努力,最终完成了设计任务。目前,此产品机械部分已安装完毕,等待控制器调试。

    7.为销售部门做技术方案,提供技术支持。

    8.参与qpns-200h7、qpsb-200的设计

    这两台产品同样是新产品,而且结构复杂,开始时定我为项目负责人,但设计中我明显感到自身能力的不足,加上项目的关键时期,家中有急事,我休假近三周,耽误了设计时间,左工承担了很多本该我做的工作,我深感遗憾和感谢。这两百多万的产品,对我是很好的磨练,让我认识到了自身的不足,同时要感谢左工教了我很多东西,因为这两个产品,我成熟了很多。

    >二、年工作作风方面的改进

    “三年磨一剑,如今把示君”,经过三年多工作的锤炼,我已经完成了从学校到社会的完全转变,已抛弃了那些不切实际的想法,全身心地投入到工作中。随着工作越来越得心应手,我开始考虑如何在工作中取得新的成绩,以实现自己的价值。我从来都是积极的,从来都是不甘落后的,我不断告诫自己:一定要做好每一件事情,一定要全力以赴。通过这几年的摸打滚怕,我深刻认识到:细心、严谨是设计人员所应具备的素质,而融会贯通、触类旁通和不断创新是决定设计人员平庸或优秀的关键因素。我要让我的设计思路越来越开阔,我要做到享受设计,我要在机械领域有所作为。做事情的全力以赴和严谨、细致的工作态度应该是我年工作作风方面最大的收获。

    >三、做得不足的地方

    回首过去的一年,也留下了一些遗憾,需要我引以为戒。比如:缺乏独立承担责任的勇气。遇到问题,喜欢请教别人解决,而不能果断地做出决定。左工生病的时候,整个项目落到了我的肩膀上,刚开始的时候,觉得任务太重,对自己没有信心。后来自己接管过来,解决了一个一个的问题,才发现事情没有自己想象的复杂,我缺乏独立承担责任的勇气。还有,我的语言表达能力有待加强。或许是性格的原因吧,我不喜欢说,只喜欢埋头苦干。现在看来,这样是远远不够的,我需要面对客户,需要与别人沟通。

    10千伏电力施工合同范本4

    甲方:_________________

    乙方:_________________

    针对__________工程的__________工作,为明确双方的安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下:

    一、甲方的安全责任:_________________

    1、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

    2、在工作中,派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题;

    二、乙方的安全责任:_________________

    1、乙方派出的施工人员必须是经过相关安全教育培训的人员;

    2、复杂或危险性较大的工程,应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。

    3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”,并对现场施工安全负责。

    4、施工中必须严格执行甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。

    5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。

    6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

    7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。

    8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

    三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。

    四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

    五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)

    六、其它需要约定的事项:_________________

    本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

    甲方代表盖章:_________________

    乙方代表盖章:_________________

    年月日

    10千伏电力施工合同范本5

    我是 20xx 年 2 月份进的电力设计院,参加工作已经三年半了。三年多的工作时间虽然短暂,却是伴我成长,走向成熟。

    自进入设计院以来,我一直严格要求自己、认真地学习变电设计基础知识,努力完成变电工程项目的设计,把**放在首位。团结同事、积极配合领导的工作。 至今,在院三年多的工作时间内完成了多个 220kV 、 500kV 变电站的新建、扩建及其改造项目的二次部分设计。从中业务能力水平得到了很大的提高,并且得到了部室领导的肯定。

    在设计院这几年的工作学习中,在单位前辈的悉心教导下 , 我无论是在思想上、学习上还是在工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获。能够按时地完成领导分配的每一项**任务,坚决不拖工期。

    现在的我,很多工作已经可以独立完成,已经习惯也热爱上了自己的这份工作,每一份报告、每一张图纸,经过前辈们的校审,我都能从中积累经验,弥补自己的不足,在以后的'设计中不断的改进。差错在减少,质量在提高,我也在不断的成长。 做为设计院的一份子,我深感自己责任的重大,会在以后的工作中更加努力,争取更大的进步!

    在这三年半的时间里,我得到了室内前辈以及师父的悉心教导与关怀。他们无论是在思想上、学习上还是在工作上,都给予了我很大的帮助,使我在思想上取得了长足的进步,在工程设计等专业知识方面得到了不小的收获。

    20xx 年6月21日

    10千伏电力施工合同范本6

    为了进一步贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,依照《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》以及《生产安全事故责任划分试行办法》,等有关规定本着“甲方统一负责、乙方各负其责” 的安全管理原则,强化安全生产管理,逐级落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工生产顺利进行,遵循公平、守法、诚信的原则,双方就本工程施工安全事项协商一致,订立本合同书。

    一、 工程概况

    1、 工程名称: 工程地点: 承包形式: 承包范围: 现场杜绝重伤、死亡事故的发生:负伤率须控制在万分之场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%,做好施工现场的卫生防疫和食品卫生工伤,采取有效措施落实乌海市政府治理大气污染的措施,继续治理施工现场二、 管理目标 六以内: 杜绝现场重大隐患、违章的出现: 防止传染病和食物中毒事件发生。扬尘污染,共同实现治理目标。

    2、严格施工现场明火作业制度,加强监管,施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场的保卫工作,杜绝重大刑事案件发生。

    三、 安全生产要求和管理责任划分:

    1、 施工现场实行“甲方统一负责,乙方各负其责”的管理原则。承包单位对施工现场的安全生产负总责,乙方单位对工程的安全生产承担连带责任。乙方单位应当服从甲方单位的安全生产管理,乙方单位不服从管理导致安全事故的,由乙方单位承担主要责任。

    2、 乙方在施工过程中忽视安全生产,不服从甲方安全生产管理工作的,进行违章指挥、违章作业或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失,事故责任由乙方独自承担。

    3、 乙方必须是取得安全生产许可证和具备相应资质。按规定为本单位施工人员输合法用工手续和工伤保险,队伍入场应进行三级安全教育后上岗,特种作业人员应持有有效证件上岗。否则,因非法用工或未经教育上岗而诱发的一切事故由乙方承担责任。

    4、 乙方进入施工现场后,必须遵守甲方现场安全生产各项规章制度,加强自身管理,履行乙方责任,保证项目安全管理的能力,配置合格充足的安全专职管理人员,确保甲方文明安全管理目标的实现,因乙方不按甲方要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重、影响文明安全工地整体达标和稳标或给交叉施工作业的其他单位造成不安全行为时,甲方有权对其给予经济处罚,同时乙方承担由此造成的经济损失和事故责任。

    5、 乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设项目部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范:自学遵守、执行建筑工程有关文明安全施工的各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工作业的安全与健康。

    6、 乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是检验合格,符合国家安全使用标准。若因乙方违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具、甲方将给予收缴,在操作过程中造成的一切人身伤害和其他安全事故责任均由乙方承担。

    7、 乙方应按交叉施工安全管理规定负责责任区域内的安全生产管理,并有责任维护防护设施的正常使用,因施工作业必改动时,需经双方各甲方有关责任方同意并提供临时防护设施才准改动,否则乙方负一切后果责任。

    9、 乙方必须执行下列安全管理制度:

    乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施,须报甲方审批方可执行若改变原方案必须重新报批。

    乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全会制度:并做好跟踪检查管理工作。

    乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:

    乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人须接受安全培训、按规定参加安全年审考核,没按定期进行审核的视为无证上岗:

    乙方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格并取得“安全资格上岗证”后方准进入现场施工,如果乙方的人员需要变动,必须提出计划,按规定进行教育、考核合格后方可上岗:

    乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件上岗:

    乙方工人变换施工现场或工种时,要进行转场换工种教育:

    乙方必须执行周一安全活动一小时制度。

    10、 安全检查制度:

    乙方必须接受上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成的后果均由乙方承担:

    乙方必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施:

    乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度。

    11、 乙方必须严格执行安全检查整改消项制度,做到定人定时定措施整改。

    12、 乙方必须执行安全防护设施、设备制度和施工作业转换后的交接检验制度:

    乙方自带的各类施工机械设备,必须是符合质量安全技术标准,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠:

    乙方的中小型机械的安装、布置必须符合现场安全管理规定,安全防护设施搭建完自检,验收合格后方可投入使用:

    13、乙方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

    14、乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

    15、乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

    16、乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:

    如果发生因工伤亡事故,乙方应立即以最快捷的方式通知甲方的安全部门或项目领导,报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场。

    在抢救伤员时必须移动现场设备、设施者,要注意抢救过程中的安全,并做好相应的或拍照,甲方为抢救提供必要的条件。

    乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查,凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担,

    乙方须承担因为自身的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任:

    如果发生因工伤亡事故,乙方应积极配合甲方做好事故的善后工作,伤亡人员为乙方人员的,乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由乙方支付,因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负:

    17、乙方必须执行安全工作奖罚制度:乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵守纪律者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚:

    18、乙方必须执行安全防范制度:

    乙方要对乙方工程范围内工作人员的安全负责:

    乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险:

    乙方人员都应全面遵守各种适用范围于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款:

    施工现场和工人操作面,必须严格按政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥:

    对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工各强行整改使之达到安全标准:

    乙方应指定至少两名合格的且有经验的安全员负责安全方案的措施得到实施,并在班组建立安全^v^制度。

    四、现场文明施工及其人员行为的管理:

    1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在施工过程中,对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理:

    2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安行为,保持安定局面不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责:

    3、乙方建立健全工地有关文明安全、消防保卫、环保卫生、料具管理工作和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施:

    4、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,禁止上班喝酒、寻衅闹事:

    5、乙方在施工现场应按照国家、地方政府工作报告及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,乙方应赋予安全管理人员的权利,坚决贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针:

    6、乙方应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全、卫生、健康,在整个合同期间,采取适当的措施以预防传染病,并提供应有的福利以及卫生条件:

    7、乙方的生活区应按照 乌海市《建设工程施工现场生活区设置和管理标准》的通知要求执行。

    五、安全奖罚

    甲方对乙方按双方签订的安全合同进行兑现外,还应按甲方的《安全生产管理制度》中的安全奖罚制度执行。由于乙方自身原因受到政府机关处罚的,乙方独自承担由此产生的一切责任。

    六、合同生效与终止

    本合同的签订并不免除乙方应承担的合同中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。本合同书在乙方进入现场进签订,一式两份,具有同等效力,由双方各持一分。本合同书自签订之日起生效,随双方签订的经济合同的终止同时终止。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    10千伏电力施工合同范本7

    甲方:(简称甲方)

    乙方:(简称乙方)

    甲乙双方为承建房改造项目,依照《^v^合同法》、《^v^建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,结合工程具体情况,双方达成以下协议:

    第一条、 工程概况

    工程名称:危房改造项目

    工程地址:*区域内*个行政自然村

    工程内容:门窗、外粉涂料、屋内地面、房顶

    质量等级:合格

    承包方式:包工、包料

    工 期:90天

    小写:

    第二条:甲方义务

    对施工过程中的质量进行监督、指导。

    负责施工过程协调工作,保证水电供应。

    严格按照国家建筑施工规范进行施工。

    乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。

    不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。

    做到文明施工,保持施工现场清洁。

    第四条:工程款付款和结算办法

    工地开始施工,门窗提前定做,预付合同总价款30%;工程达到70%时,支付合同总价款30%;工程达到95%时,支付合同总价款25%;工程全部竣工、验收合格后,支付合同总价款10%;余5%一年后无质量问题,七个工作日内全部退还。

    工程在施工过程中,发生工程量增加和变化,需经甲方代表和用户签字确认。本工程结算依据执行《甘肃省建筑工程工程量清单综合单价》20xx年定额及相关配套的文件和《xx县建设工程造价信息》(近期)文件依实决算。

    本合同所约定的专用条款和通用条款,均参照国家住房和城乡^v^和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本,并赋予他们相同的含义和词义。

    承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担保修责任。

    乙方应对施工过程中的安全负责,应全面关照施工现场家庭成员的安全,保持其管辖范围内的施工现场和尚未完工的工程处于有条不紊的状态,以免发生人身安全事故。乙方工伤事故及一切费用由乙方承担。

    在施工过程中乙方应采取有效、合理措施,保护好家庭财产、避免环境污染。

    每户必须在不影响主体结构、建筑设计规范的前提下进行改造。

    本合同一式六份,甲方四分,乙方两份。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    10千伏电力施工合同范本8

    简称甲方

    简称乙方

    一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为万元。

    二、 甲方为了巩固“普九”成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

    三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

    四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

    五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

    六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

    七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    10千伏电力施工合同范本9

    合同编号:140731

    本合约于____年__月__日在____市订立,订立合约双方为:

    ___省电力公司(以下简称“供方”)

    总办事处设于_____市东风三路八号

    ____有限公司(以下简称“用方”)

    总办事处设于_______市。

    双方经过慎重考虑后,确认为了相互的利益,同意由____电力系统向澳门供电。

    兹订立合约如后,双方必须并同遵守履行其责任。

    第一条总则

    第一款:本合约经___省及澳门地区有关当局核准并由双方正式签约之日起生效,合约总期限为贰拾贰年,即知____年__月__日至____年__月__日,此合同可在到期后续订,为此,用电方最晚应在到期日前半年向供方提出,经双方协商一致后续订。否则,供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此,若任何一方提出修改本合约的有关条款时,

    须经双方协商一致修改后生效。

    第二款:“供方”对“用方”所采用之“供电价目表”为本合约的一部分,为附件一。

    双方商定附件一所指的价目表(一)及价目表(二)将适用于“用方”的供电量及月最高功率,其确定办法(略)。

    第三款:《供电运行细则》为本合约的一部分,为附件二。

    第四款:如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时,应按下列

    次序为取舍之准则:

    (1)本合约。

    (2)附件一(略)。

    (3)附件二(略)。

    第二条供电

    第一款:“供方”同意自____年__月__日开始向“用方”供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。

    ____年至____年“供方”供应“用方”逐年的“基本限额功率”及“超限额功率”的最高值均受下列数值限制(略)。

    第二款:每年10月31日前,“用户”将交给“供方”次年分月预计最高功率值,该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年最高功率值超过第一款表列的规定值时,须与“供方”协商确定。

    一年内每月实际取得“基本限额功率”等级最高功率千伏安(KVA)值不应低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率千伏案(KVA)值的___%。计算由“用方”向“供方”支付价目表(一)的功率费时,“基本限额功率”等级最高功率千伏安(KVA)值亦按不低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率值的百分之___为限制。若“供方”由于人力不可抗拒的原因,须对“用方”提出临时减少功率,则该月的实际取用最高功率值,可按该月的表计实测记录数值计收价目表(一)中的功率费。

    第三款:上述电力“供方”以___万伏___赫兹频率供应“用方”。

    在第一阶段“供方”将由__万伏变电站的___万伏母线,以两回___万伏线路接至澳门北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要,得予以扩充。

    第四款:供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。

    第三条供电价目

    第一款:供电价目以港元计算,“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。

    第二款:双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。

    第四条供电工程建设及运行维护

    第一款:在合约有效期内为满足对用方的供电,在___电力系统内的有关电力工程建设,其设备及全部建设费均由供方负责。

    第二款:由___市二十二万伏变电站至澳门北面变电站的输电线路的建设,在___市境内的建设费用由供方负责,在澳门境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。

    第三款:___市至澳门北面变电站的输变电设备的运行维护工作:____市境内的设备由供方负责;澳门境内的设备由用方负责。上述所指者按附件二《供电运行细则》执行。

    第五条供电之计量及发单结付

    第一款:全部收费及校核仪表,均安装于____市变电站的____万伏线路出线端。

    供电计量仪表由下列两组仪表所组成:

    (1)一级称为收费用仪表,由供方供给,并属供方所有。用方所耗用电量及月最高功率值,将由此组仪表记录,并据此发单收费。

    (2)另一组称为校核用仪表,由供方供给,并属供方所有。以上仪表的校验由供方负责,用方派人参加共同核定后,共同加封。

    第二款:上述第一款所指的两组计量仪表的组成及特点见附件二。

    第三款:当任何收费电度表或收费最高功率(千伏安或千瓦)指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确,则应以校核仪表之计量记录数作为收费之根据,直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部收费仪表及校核仪表均同时不正确记录时,则双方可参照装于珠海变电站内的其他仪表及装于澳门北面变电站之线路仪表进行推算后,协商确定收费所依据的数值。

    第四款:若用方或供方对任何收费电度表或最高功率指示器的准确度有怀疑时,应立即通知对方,共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出±___%的极限时,即认为不准确,而用校核仪表之计量数作为收费根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。

    第五款:(1)供方于每月最后一天的上午抄录上述全部电表之读数同时将最高功率(千伏安及千瓦)指示器之读数摄影两份,对方各执一份存案,抄读表后,立即将指示器指针拨回零位。

    (2)抄读表时用方应派代表在场,并将抄读表之数值签字确认。

    第六款:双方将按本条之规定,由供方按月向用方发出收费收单,用方应在收

    到收费帐单后的___天内,将应付之电费拨入广东省电力公司指定的专用帐户内。

    第七款:若由于任何原因,帐单上之帐目有差错,则该帐目须经双方同意而修改。

    第六条电力供应的中止或减少

    第一款:供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时,供方应及时通知对方并尽速恢复供电,并按附件二《供电运行细则》的规定处理。

    第二款:当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时,双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后,按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。

    第三款:供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。

    第七条免除对引起损失、毁坏或不便之责任

    第一款:若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时,受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后,合约应重新充分生效;若此种推迟超过十二个月,则任何一方可以发出书面通知终止此合约,随后此合约便告终止。

    第二款:上款所述的无法抗拒之外力,是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。

    第八条补偿贸易方式的预付款项

    第一款:用方同意因取用电力而向供方提供二亿港币的无息预付款项,作为___省电力系统向澳门供电的电力工程建设费用,合约正式签订后,用方应按下列年份及日期向供方支付。

    本合约正式签订后一个月以内_______万港元

    ____年__月_______万港元

    ____年__月_______万港元

    ____年__月_______万港元

    ____年__月_______万港元

    第二款:供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式,从____年__月份开始,分____年,每年__万元,分十二个月,在每月之电费结算中支付偿还。

    第三款:即使遇供电中断的情况,本条第一、第二款仍继续生效,并以港币支付结算。

    第九条文件的递送

    第一款:任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单,以下述方式递送为合格。给予供方之通知,须书写供方之名称及地址,派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在___市之注册地址;给予用方之通知或帐单,须书写用方之名称及地址,派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的澳门之注册地址。

    第十条解决争执

    第一款:凡有关执行本合约所发生的一切争执,应通过友好协商解决。

    第二款:倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时,可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,并适用中国法律解决争端。

    第十一条文字

    第一款:本合约之中文本、葡文本及英文本,于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。

    第二款:供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往,可使用中文或葡文,并附有英文译本。

    第十二条合约正副本

    第一款:本合约的中、葡、英文本各有正本二份,副本__份。供方和用方各执中、葡、英文本正本合约各一份,副本__份。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。

    供方:中国_______省电力公司(盖章)

    用方:_________市电力有限公司(盖章)

    附件一供电价目表(略)

    附件二供电运行细则(略)

    10千伏电力施工合同范本10

    甲 方 :

    乙 方:

    一 、工程项目:旧房改造,将原有旧房坡屋面拆除、一层原有地砖拆除重新铺贴地砖、一层卫生间拆除、增加一个楼梯、拆除库房一间,二层按照甲方所提供图纸进行施工。

    二、施工地点: 。

    三、工程 内容及施工范围,经过双方协商以达成一致,签订以下合同。

    、乙方在拆除完毕后,旧料属于甲方所有,旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。

    、甲方只负责材料的采购,乙方负责施工工具,施工中所需要的模板,脚手架。

    、门窗采用 材料。

    、甲方负责提供水暖电材料,乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖,卫生间墙面贴瓷砖。

    、在施工过程中,乙方负责 。

    、房屋的所有防水都由乙方负责材料施工。

    、二层屋顶用小瓦或片瓦,甲方负责 。

    、经双方协商每平米造价 元,地面的所有垃圾由乙方负责清理,拆除后所有建筑材料归乙方。

    、建筑施工中安全第一 ,一切任何事故由乙方承担,甲方不承担任何责任,乙方 必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。

    四、付款方式: 。

    五、从签订合同之日起,乙方必须在4个月内完工,否则扣除2%的违约金。

    六、本合同壹式贰份,双方各执壹份。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    10千伏电力施工合同范本11

    发 包 人(全称)

    承 包 人(全称)

    依照《^v^合同法》、《^v^电力法》

    一、工程概况

    1、工程名称:

    2、建设地点:

    3、工程内容:

    ㈠10kV 高压供电线路。

    ㈡2台630kVA 变压器安装。

    ㈢400伏低压供电线路。

    4、承包方式:本工程采用总价包干的方式承包

    二、合同工期

    开 工 日 期: 20x年 12 月18 日

    竣 工 日 期: 20x年1月17日

    合同工期总日历天数 30 天。

    三、工程质量标准

    达到国家现行的有关施工质量验收规范标准,满足施工图设计

    四、合同价款

    本工程采用总价包干的方式承包,即包干价为: 万元,大写: (含主体工程费、设计费等内容)。

    五 工程款的拨付与结算

    1、本合同签订后,先由施工单位垫资修建,再按工程进度情况分期付款,工程竣工后,在甲方及相关部门验收合格后,一年内付清工程余款。

    2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。

    六 、工程验收

    工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。

    七、不可抗力

    因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。

    八、工程质量保修

    1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。

    2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造

    3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。

    4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。

    九、 双方责任

    (一)甲方违约责任

    (1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。

    (2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责。

    (3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,全部责任由甲方负责。

    (二)乙方违约责任

    1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

    2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

    3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任。

    4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

    十、合同争议解决

    1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜,共同履行本合同各项规定。

    2、本合同条款对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况签订补充条款,并与本合同具有同等效力,但不得与本合同想抵触。

    3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不称的依法向人民法院起诉。

    4、合同订立地点:榕江县工业园区规划和建设局,本合同自签订之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,由双方各自分送相关部门。

    发包人:(公章) 承包人:(公章) 住 所: 住 所:

    法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 工地代表: 项目经理:电 话:传 真:邮政编码:开户银行:帐 号:合同订立时间:电 话: 传 真: 邮政编码: 开户银行: 帐 号: 年 月 日 鉴(公)证意见: 经 办 人: 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日

    10千伏电力施工合同范本12

    甲方:______________________

    乙方:______________________

    依据《民法典》、《^v^建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就 小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。

    一、工程名称:_________________________________。

    二、工程地点:_________________________________。

    三、工程承包范围

    工程范围与内容:施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)

    (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

    (4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

    (5)防雷接地安装。

    四、工程承包方式:

    包人工,按图施工,所有材料,辅材及施工机械,由甲方提供。

    五、合同价款

    本合同价款为人民币:___________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.

    六、付款和结算方式

    按月完成工程量的___________%结算,于次月___________日前付清工程完工后付至总量的___________%,三个月后付清另___________%保修金。

    七、设计变更

    因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

    八、材料设备供应

    1、本合同工程所有用于水电主材,辅材均由甲方采购供应。 2、水电安装的所有工器具甲方提供,甲方不提供相应的工器具,另加___________元/平方。

    九、双方职责

    1、甲方职责

    (1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

    (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证,负责材料报验、资料整理。

    (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

    (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修。

    (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

    (6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。

    2、乙方责任

    (1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。

    (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到验收标准。

    (3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

    十、违约责任

    1、甲方违约责任

    如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

    2、乙方违约责任

    (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。

    (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮___________%后作为结算价款付给乙方。

    十一、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

    1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

    2、本合同一式___________份,甲乙双方各执___________份,均具有同等法律效力。

    甲方:______________________ 乙方:______________________

    单位盖章:__________________ 身份证号码:________________

    10千伏电力施工合同范本13

    包发单位(简称甲方)

    承包单位(简称乙方)

    为了保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照《^v^合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定,经甲、乙双方协商,签定本协议。

    一、协议范围

    本协议包括 石湍 镇 长沟 村高低压线路及户表工程安全工作。

    二、双方安全职责

    (一)、甲方职责:

    1、 施工管理中,严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,监促乙方在施工中提高安全施工管理水平,保障设备、职工在劳动工程中的安全。

    2、 严格审查乙方施工人员素质(含负责人、技术员、工人)及特种作业人员取证(安全合格证、操作证)情况。

    3、 严格审查乙方有满足工程需要,保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。

    4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。

    5、 开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。

    6、 有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为,制止违章作业,必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。

    7、 监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。

    (二)、乙方职责:

    1、 在施工中要严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,落实各种安全工作规程、规定,保障设备、职工在施工过程中的安全。

    2、 向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械,工器具及安全防护设施用具的配备资料。

    3、 向甲方提供真实的施工人员的技术素质(包括负责人、技术人员和工人)及特种作业人员取证资料(安全合格证、操作证)。

    4、 严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

    5、 工程开工前必须自上而下进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。

    6、 在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。 开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定,并经考试合格后方可进行工作。

    7、 加强对临时工的现场管理工作,对所使用的民工进行安全知识教育,临时工不得从事高空和电气作业。

    8、 定期或不定期组织施工现场安全检查,及时纠正违章行为,制止违章作业,必要时应停工处置不安全因素。

    9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导,对甲方提出的安全意见必须及时整改。

    10、 严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。

    三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款,导致发生的事故,按其责任划分各自承担安全责任。

    四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定,甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%;发生重伤事故扣除保证金的50%。

    甲方:法定代表人(委托人):

    乙方:施工负责人:

    年 月 日

    10千伏电力施工合同范本14

    第一条工程项目:

    第二条施工地址:

    第三条甲方安全责任

    1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。

    2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。

    3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。

    4、甲方指派_______同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

    5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。

    6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

    8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

    9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:

    (1)人身伤亡事故;

    (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

    (3)发生厂内火灾事故;

    (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

    (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。

    第四条乙方安全责任

    乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

    1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

    2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

    3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

    4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派_____作为安全工作联系人。

    5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。

    6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

    7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

    开工前,乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场,出入证严禁转借他人。

    8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

    9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

    10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

    11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

    12、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

    10千伏电力施工合同范本15

    发包人:彭开飞 (简称甲方) 承包人: (简称乙方)

    一、工程内容

    1、工程名称:怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作

    2、工程内容:

    、本工程款壹万玖仟捌佰元整,本工程完成后一次性付清。

    、新敷设*120电95m,*70电缆30m,新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;

    、本次工程受电容量为500KVA,配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台,新装10KV进线柜1面、出线柜1面;

    、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组,#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;

    、新立YB190-15杆2组,新设GJ-70拉线2组;

    、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;

    、制作高压部分;

    、所有设备需可靠接地;

    、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口,现场协助安装。备注:工程内容中涉及具体数据之条款,其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。

    3、乙方应对工程质量负责,如验收中发现质量不合格,经鉴定确系乙方责任者,乙方应负责返工,其费用概由乙方承担。

    4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合,并明确相互的安全面责任,乙方在施工范围内发生的安全责任,应由乙方全部负责。

    5、本合同未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商签订补充协议,协商不成,任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

    6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

    甲方: 乙方:

    年 月 日

    10千伏电力施工合同范本16

    发包方: (以下简称甲方)

    承包方: (以下简称乙方)

    一、 工程内容及承包方式

    1、工程内容:

    2、工程安装费 万元(具体明细见附表):

    3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

    4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

    二、工程价款的支付方式

    5、工程价款的支付方式:

    、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

    、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

    、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量

    、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

    三、工程管理

    10千伏电力施工合同范本17

    甲方(委托方):____县白水江铁矿

    乙方(承运方):

    为确保吴铁矿矿石正常运输,防止意外事故的发生,经双方商议,就矿石运输问题达成如下协议:

    一、甲方吴矿所产矿石,由乙方负责拉运,拉运起止地点为吴货场至甲方指定货场。

    二、货物运输价格统一为15元吨(含税),若市场柴油价格波动,可适当调整。此运输价格包含乙方的安全风险。

    三、双方的责任及义务:甲方负责运输道路的日常维护,确保运输正常,并根据吴货场矿石储存量,及时通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的使用正常,根据甲方通知随时拉运货物,

    四、安全责任:因矿山道路陡峭狭窄,为保证乙方人身、道路及车辆运输安全,在拉运矿石过程中,乙方应控制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内,不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的使用安全,并委托有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的安全设施。安全自保、责任自负。若出现安全意外,甲方不承担一切责任;

    五、保证条款:甲方保证每月____日左右对乙方上月吴运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物及时运输,若出现因乙方运输不力,造成甲方吴货场货物积压,视为违约(天气、自然灾害等人力不可抗拒的因素除外)。

    六、违约责任:若有一方违反保证条款内容,视为违约。若甲方违约,未及时结算运费,应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约,造成甲方工程队无法正常生产,导致吴货场矿石积压,乙方应赔偿甲方的实际损失、或者根据货场矿石积压量在乙方下次运输时按10元吨的标准支付该批积压货物的运输费。

    七、此安全运输协议书自20________年____月____日起开始执行。

    甲方:____县白水江铁矿乙方:

    代理人:签字:

    运输安全合同格式精选

    10千伏电力施工合同范本18

    甲方:_______________

    乙方:_______________

    为确保高压输电线路安全供电,防止在输电线路保护区内建筑施工过程中造成人身伤亡和设备事故,经甲、乙双方协商,共同签定安全施工协议,内容如下:

    >乙方安全责任:

    一、凡是施工现场的各种大型机械,例如:塔吊、井字架、汽车吊、翻斗车、挖掘机、布料车、打桩机等等设备,不得进入高压输电线路保护区(线路两侧米范围内)内作业,大型机械旋转范围内其最前端与带电导线的水平距离必须保持米以上。

    二、保证作业塔吊经有关部门检验合格,在有效使用期限内。塔吊在线路侧作业时,不得吊装超重或长度超过7米的物件,风力大于5级应停止作业,并将吊绳收起。

    三、做好在施工现场范围内输电线路杆塔的安全防护措施(如做安全护栏和防撞墙等),各种运输车辆不得碰撞输电杆塔、拉线等电力设施,不得在杆塔、拉线周围10米范围内取土。

    五、要确保施工工具、材料堆放的位置远离高压输电线路米以外,并采取保证电力设施安全的必要措施。

    六、在输电线路附近的高层建设施工时,不往输电线路侧抛掷任何物件,要采取可靠措施防止建筑垃圾飘浮物刮至输电线路上造成故障。

    七、在输电线路保护区内装设或拆除脚手架、剪伐树木时事先和甲方取得联系,经会签同意后方可施工。

    八、在施工现场设置专职安全员(监督员),负责检查施工安全、布置落实安全措施和现场监护确保线路安全运行。

    九、一旦发生施工影响的线路故障,马上停止工作,保护现场,及时抢救伤员,立刻向有关部门和供电公司报告。

    十、由于违章施工造成的一切人身、设备伤害和损失后果自负。

    >甲方安全责任:

    一、对乙方现场作业人员进行输电线路防护的安全知识宣传和指导。

    二、对施工现场的输电线路防护措施是否安全可靠进行检查,对乙方施工现场提出保证安全的要求,并监督实施,制止危及输电线路安全运行的施工行为。

    >处罚:

    乙方如没有落实安全责任,甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电,并处予10000元及以下罚款;造成输电线路故障跳闸的,甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电,责令其停止作业,进行整改,赔偿甲方经济损失,视其情节处予50000元及以下罚款,并追究肇事者的法律责任。

    甲方:_______________(公章)

    负责人:_______________

    线路专责人:_______________

    10千伏电力施工合同范本19

    甲方:

    乙方:

    甲方将三技校区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。

    为了进一步贯彻落实安全第一预防为主的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保操作人员的安全,促进施工顺利进行,甲、乙双方特签订本合约。

    >一、管理目标

    1、杜绝各类安全事故的发生,确保安全生产。

    2、保证施工现场创建文明安全施工工地。

    >二、安全生产要求

    1、贯彻谁施工谁负责的原则,乙方应按有关规定,所有施工人员必须持证上岗,并采取严格的安全防护措施。否则由于自身安全措施不力,而造成事故的责任和因此而发生的所有费用,由乙方承担。

    2、乙方应自觉遵守、执行^v^《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施,确保施工人员的安全。

    >三、现场文明施工及人员行为的管理

    1、在施工过程中,乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。

    2、采取一切安全措施,防止施工人员发生违规行为,同时确保周围人员的生命财产安全,否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻安全第一,预防为主的方针。

    >四、本协议未尽事宜另行商订。

    本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字后生效。

    甲方代表: 乙方代表:

    年 月 日 年 月 日

    10千伏电力施工合同范本20

    甲方:___________(总承包单位)

    乙方:___________(安装单位)

    为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保施工人员在施工中的安全与健康及国家财产的安全,根据《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关安全管理法规、标准,签订本协议。

    一、甲方责任

    1.按照乙方提供的起重机械技术要求及基础施工方案,进行施工并提供相应的该起重机械的基础施工资料。确保设备进场道路畅通,供电电源满足设备运行要求;

    2.审核起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案登记证明等文件;

    3.审核安拆单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和参加作业的特种作业人员的特种作业操作资格证书;

    4.审核乙方编制的起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案;

    5.监督检查起重机械安装、拆卸、使用情况;发现安全隐患有权立即停止作业,安全消除后方能作业;

    6.施工现场有多台起重机械作业有可能发生碰撞的情况时,组织有关人员编制并实施防止起重机械相互碰撞的安全措施。

    7.施工总承包单位应组织出租单位、安装单位、监理单位进行验收,或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用。

    二、乙方责任

    1.必须具备建设行政主管部门颁发的起重机械设备安装工程专业承包资质和建筑安全生产许可证。在资质许可范围内从事起重机械的安装、拆卸;

    2.必须确保参加作业的人员依法取得特种作业人员的特种作业操作资格证书,证书应在有效期内并按有关规定通过年检;

    3.按照施工现场的实际情况、起重机械安全技术标准及机械性能要求,编制起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并有乙方单位技术负责人签字;

    4.按照安全技术标准及起重机械安装使用说明书检查起重机械的钢结构、各机构及零部件、起重机械基础、作业现场施工条件是否符合要求;

    5.组织所有参加安装、拆卸的作业人员进行安全施工技术交底并由作业人员本人签字确认;

    6.根据施工现场的实际情况及起重机械的实际机械技术参数编制起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;

    7.在安装、拆卸作业前,将起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单及其特种作业操作资格证书复印件,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级及以上地方人民政府建设主管部门;

    8.应当按照起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业;

    9.乙方的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当在作业现场进行监督,技术负责人应当定期巡查。发现安全隐患立即停止作业,完全消除后方能作业;

    10.起重机械安装完毕后,乙方应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的应当出具自检合格证明,并对甲方进行安全使用说明。

    其它未尽事宜以双方签订的《施工升降机安装(拆卸)合同》为准。

    本协议一式肆份,甲乙双方各持贰份,签字后生效。

    甲方(章):______________ 乙方(章):_____________

    法定代表人或委托人:______ 法定代表人或委托人:_____

    签订时间:____年___月___日签订时间:___年___月___日

    10千伏电力施工合同范本21

    甲方:(以下简称甲方)

    乙方:(以下简称乙方)

    为了加强承发包工程的安全管理,明确甲、乙双方各自承担的安全责任,确保双方现场工作人员和设备的安全,经双方商定,就工程(含技改、故障抢修)中的安全管理责任签订协议如下:

    >第一条 甲方的权利与义务

    1、 负责审查乙方的施工等级资质,负责审查乙方工作负责人和现场工作人员的安全资格。

    2、明确指定专人负责分包工程的安全管理,负责向乙方工作负责

    推荐阅读:
    10千伏电力施工合同范本(通用36篇)
    2024特许加盟合同书范文
    施工样板合同范本(合集43篇)
    公司策划书格式及范文(优选20篇)
    连锁店加盟协议

    中学生
    Top