工期延误报告
XX水电站建设管理用房场地平整工程
工期延长申请报告
XX工程建设监理咨询有限公司:
由我项目部承担施工任务的《XX水电站建设管理用房场地平整工程》(合同编号:LD2009/T6)在整个项目施工期间,由于受到各方面因素的影响,导致完工工期滞后。在施工期间,针对相关影响因素,我项目部已做过相关的专题报告。现我项目部特将申请延长工期的相关资料整理如下:
1、按照合同要求,我项目部于2024年8月8日组织人员及设备进场施工。8月11日,准备工作完成,具备开工条件,但因整个征地红线范围内的庄稼青苗未收割,其中部分村民的征地协议未签字完成,导致现场不具备施工条件,直至2024年9月3日,此征地问题基本得以解决,9月3日下午,我项目部正式开工。根据《通用合同条款》第三项第13条《工期延误》
“因以下原因造成工期延误,经工程师确认工期相应顺延”中“发包人未能按专用合同条款的约定提供开工条件”之约定,经计算工期应当顺延23天。
2、从开工至2024年10月15日期间,影响施工进度的征地问题虽然小的多,但几个重点部位因征地问题严重阻碍着施工的大面积开展,具体位置有:业主宿舍楼1栋、业主宿舍楼5栋、篮球场、贯穿营地中央的通讯线路及高压线路、设计接待中心位置占用了未在红线范围内的公路、篮球场变压器等一直以来都没有得以解决,这些因素进一步影响了我项目部对整个场平的整体计划安排和实施,严重影响了整个项目的施工进度,对此我项目曾形成专题报告给相关单位及部门。
3、由于原德维公路外侧未彻底征收完成,于2024年10月18日至2024年10月22日期间,村民堵路导致现场停工。共计停工5天。
4、工程量增加导致工期延长的具体情况为:土方开挖增加81022.49m3、土方回填增加23544.39m3、浆砌石增加7690.35m3、增加基槽土方开挖13700.72m3、干砌石基础换填639.01m3、C10毛石砼基础换填2967.11m3以及临时排水沟及防护栏栅,根据《通用合同条款》第三项第13条《工期延误》
“因以下原因造成工期延误,经工程师确认工期相应顺延”中“设计变更和工程量增加”之约定,结合本合同施工组织设计算土方开挖顺延88天、土方回填顺延34天、浆砌石顺延49天,经计算工期顺延110天。
依照第1、3、4条计算工期顺延为(23天+5天+110天)138天,即合同工期顺延至2024年1月23日。请贵监理部予以审核批复为谢!
XX建筑安装工程有限公司
里底项目部
推荐阅读:
工期延误报告
大学生毕业自我鉴定总结范本集锦
小学语文教学工作个人总结最新
2024出纳顶岗实习工作总结
广电营业员工作总结
相关文章:
- [ 十号文库 ]工期延误报告
- [ 十号文库 ]前台主管的个人工作计划5篇
- [ 十号文库 ]店长必备的个人工作计划5篇
- [ 十号文库 ]小学美术教师个人工作计划精选6篇
- [ 十号文库 ]云南丽江古城导游词500字(10篇)
- [ 十号文库 ]高考演讲励志演讲稿(九篇)
- [ 十号文库 ]教师个人工作计划最新5篇
- [ 十号文库 ]同里古镇导游词1000(十八篇)
- [ 十号文库 ]技术合作协议合同 技术合作协议书 二人(6篇)
- [ 十号文库 ]2024年老人低保申请书500字(7篇)
- [ 十号文库 ]高二物理个人工作计划7篇
- [ 十号文库 ]人教版四年级美术上册教案全(5篇)
- [ 十号文库 ]最新三八妇女节日演讲稿(二十篇)
- [ 十号文库 ]最新岗前培训班总结(九篇)
- [ 十号文库 ]学校各部门德育工作职责5篇
- [ 十号文库 ]三讲三提升第二阶段总结
- [ 十号文库 ]律师刑事诉讼格式文书五(2024版)律师会见在押犯罪嫌疑人、被告人专用介绍信范文大全
- [ 十号文库 ]新时代好少年红心向党征文[合集5篇]
- [ 十号文库 ]XX镇消防安全专项整治“百日攻坚”行动工作方案
- [ 十号文库 ]名师个人工作计划模板精选5篇