建设工程设备安装合同最新范文大全

第一篇：建设工程设备安装合同最新

建筑安装工程项目是建筑企业的主要施工内容,那么建筑安装工程合同是怎样的呢?以下是小编为大家整理的建筑安装工程合同范文，感谢您的阅读。

建设工程设备安装合同1

工程名称：_________

工程编号：_________

发包方：_________

承包方：_________

签订时间：_________

签订地点：_________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条　工程项目

一、工程名称：__________

二、工程地点：__________

三、工程项目批准单位：________________

批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号)

项目主管单位：____________________

四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积___(平方　　　米);其它：________

五、工程造价：______(万元)，其中土建：_________(万　　元)，安装：____(万元)。

第二条　施工准备

一、发包方：

1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。

4.合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图__份。

二、承包方：

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。

第三条　工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天(日历天)，自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条　工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到：________________

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;

6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条　建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法：_______________

第六条　工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后__日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的　%备料款，计人民币__万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的__%计人民币__万元，安装工程按人工费的__%计人民币__万元;材料设备差价__万元，分__次支付，每次支付时间、金额_______

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的__%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之__的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式：____________________

七、承包方在单项工程竣工验收后__天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件__天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。

第七条　施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。

第八条　工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后，方包方方可使用。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

第九条　违约责任

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达________日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条　纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

第十一条　附　则

一、本合同一式__份，合同附件__份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方：

乙方：

日期：

建设工程设备安装合同2

甲方：

乙方：

依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，结合本工程安装特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商，同意订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：察右前旗十大股奶牛养殖专业合作社240头泌乳牛舍钢结构安装工程。

2、承包范围和形式：钢结构安装(整体)

3、工程建筑面积：约2600㎡(以实际平米数为准)

4、安装费：25元/㎡×2600元=65000元

5、进场施工前乙方必须办理好安装施工许可证，以及施工人员保险手续，否则因此造成的一切责任由乙方自行承担。

二、施工细则

1、安全责任

施工期间乙方需严格执行安全施工操作规范及质量要求，全面负

责施工安全责任，应违反安全施工操作规范及质量要求所引起的人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。

2、工期要求

根据双方协商，本工程工期为20天(20_年11月23日至20_年12月13日)，乙方需按时保证本工程如期竣工。如按期无法完工，每延期一天扣除安装工费500元。

3、现场管理

施工人员在施工期间不许酗酒，出入施工现场必须带安全帽，施工中必须系安全带，如有酗酒现象，每发现一次扣除安装工费500元

三、付款方式：钢结构主体完工附20%的工程款，封顶完毕付30%的工程款，竣工验收完毕，全部合格后付清全部工程款。

甲方(签字)乙方(签字)

年月日：

建设工程设备安装合同3

甲方：

乙方：

第一条：工程概况

(1)结构：砖混;

(2)屋面：株洲小波石棉瓦

(3)外墙：外砖面砖

(4)内墙：混合砂浆盖白;

(5)室内地面：水泥砂浆找平;

(6)窗：前后铝合金窗;

(7)卫生间厨房：现浇楼面;

(8)地面：墙面抹水泥砂浆，预留卫生洁具位;

(9)空调机位：客厅设有专用空调机位;

(10)供水：每户独立水表位;

(11)排水：优质PVC管;

(12)供电：暗管线敷设，每户独立电表位;

(13)有线电视：客厅、主卧设有有线电视插口;

(14)电话：客厅、主卧预留电话插口。

第二条：承包方式和承包内容

1、承包方式：包工包料，该工程以285元/平方米的价格包干，乙方不缴纳任何税费，不论物价的涨跌该包干价格不变。

2、承包内容：该工程按甲方规划，两行每行10米×15米的规格，底层为门面。二、三层为三室二厅一厨二厕，二、三层临街面为全封闭阳台(乙方如需变更，可在施工中提出申请)。基础采用桩基上设承台梁。要据实际设抗震柱若干及每层设封闭圈梁一道，底层均采用240眠墙，M5混合砂浆砌筑。二、三层采用240斗墙，M5混合砂浆砌筑。厨厕楼面采用现浇楼面，其余均采用预制空心板楼面。地面采用外C10砼地面，楼地面均采用水泥砂浆找平拉毛。屋面采用外天沟集中排水，株洲石棉瓦斜屋面。装饰工程：临街面外墙采用外墙砖，其余水泥砂浆抹面。内墙：厨厕墙面采用水泥砂浆打底拉毛，其余均采用混合砂浆一遍成活。安装工程：电采用预埋暗敷，主卧、客厅电视、电话线采用预埋。上、下水采用优质PVC管，每套做包边门一张。

3、由乡统一办好建房证，附属建筑工程三化：硬化、亮化、绿化，下水道以及房屋西边公共通道5米，房屋后面公共通道3米，屋前后挡土墙由乡负责建设好，每行加收附属建筑费800元。

第三条：工程结算方式

工程总造价：建筑面积×285元(含基础)，一层门面卷闸门由乙方负责。

第四条：付款方式

1、基础竣工每行付壹万元

2、一层安板后每行付壹万伍仟元。

3、主体竣工付壹万伍仟元。

4、工程竣工验收后拾天内工程款除支付款项，其余一次付清。

5、你站已建房行数(两行四层)，请按规定交款，如有不服，甲方有权处置。

第五条：工程质量

本工程质量等级为合格。

第六条：双方责任

甲方责任：按合同要求保证质量，如因甲方责任使质量达不到要求，甲方无条件向乙方赔偿因此造成的一切经济损失。

乙方责任：按合同要求按期分步付款，如工程竣工验收后贰拾天内不能付清，甲方有权自行处置，且预付款不能退还。

甲方代表(签章)：

乙方户主(签章)：

年月日：

建设工程设备安装合同最新3篇

第二篇：设备安装合同样本

设备销售及安装合同

甲方单位：（以下简称甲方）乙方单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议：

第一条 安装工程概况

1、（1）工程地点：

（2）工程最终造价：￥（人民币元整）；

（3）开工日期：合同签订之日起十个工作日内；

（4）竣工日期：开工之日起五个工作日内；

（5）付款方式：现金或其它

第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。

第三条 产品的安装、调试、验收：

1、乙方负责通道设备的安装、调试。

甲乙双方商定：

（1）合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

（2）开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转；

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知

甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。

第四条 价款结算方式及期限：

1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

2、本合同工程安装总价款为：￥元，人民币整；

（1）合同签订后,甲方支付乙方（预付款）人民币(占合同总金额的 75 %)￥元；

（2）工程款(占合同总金额的25%)￥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。

第五条产品质量责任和售后服务条款

1、自验收之日起,工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。

2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。

第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方单位：联系电话：单位地址：甲方代表：

乙方单位：联系电话：单位地址：甲方代表：

2024年2月日

第三篇：设备安装合同

车库管理设备、设施及安装承包合同

发包方：（以下简称甲方）

法定代表人：

承建方：（以下简称乙方）乙方：

甲方开发的楼盘位于

小区地下车库需安装的仓库管理设备、设施，经甲、乙双方在“平等、自愿”的基础上协商，达成甲方整体承包给乙方进行采购并安装的协议。现根据《合同法》等相关法律、法规，制定以下条款，双方共同遵守。

一、承包内容：地下车库进出口管理系统所需设备、设施及管理系统的采购并安装；

二、承包方式：由乙方按照甲方地下车库出入口现状，设计并编制配置方案，经甲方认可后，包工包料进行安装，并达到甲方对地下车库及出入口管理的要求，经甲方验收后，按进度付款的承包方式。

三、设备、设施：详见工程设备配置清单及价格表。乙方必须保证所采购的设备、设施为合格产品，并保证系全新产品。

四、价款：包干价人民币肆万陆仟元整（¥），不含税。

五、付款时间：分三次付清: 第一次：在设备全部进场，乙方按照设计方案已进行安装付50%，合计：

元整（¥）；

第二次：在设备安装完工验收后并投入使用付40%，合计金额为

元整（¥）；

第三次：余款10%合计

元整（¥）为质量保证金，在验收合格满一年后付清。

五、施工时间及施工要求

工程施工时间为

天，从签订合同即日算起。工程施工中乙方要严格按照设计方案进行安装，不得随意更改安装方案。

六、人员培训

工程完工后乙方对甲方指定的1—2名人员进行免费培训，并提供使用说明书及配置明细目录。

七、保修期：工程自甲方验收之日起一年内，乙方对设备进行免费保修、更换。维修。

八、风险及违约责任

因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备，乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款，不得单方面终止合同，如一方不按合同条文执行，另一方所受损失由违约方承担。

九、本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

二0一八年七月二十日

第四篇：高低压配电设备及安装工程合同[范文模版]

电气工程施工合同

工程名称：

建设单位：

施工单位：

签订时间：合同编号： 迁西县正东新蓝湾住宅小区高、低压外网工程唐山市正东房地产开发有限公司唐山滦城建筑工程有限公司2024年10 月10日

电气工程施工合同

发包方：唐山市正东房地产开发有限公司（以下简称甲方）

承包方： 唐山滦城建筑工有限公司（以下简称甲方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工

程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称： 迁西县正东新蓝湾住宅小区 高低压配电工程。

2、工程地点：。

第二条：工程承包范围

1、高、低压进线电缆敷设安装，高、低压配电柜，变压器及电缆保护管

安装敷设，土建施工（电缆井、电缆沟、高低压配电柜变压器基础等）

2、接地系统安装和接地电阻测试。

第三条：承包方式

1、本工程采用包工包料方式承包。执行河北省08定额。

2、甲方供应材料包括：变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高压电缆套管。

3、甲方原因设计变更引起工程量的增减按实际发生计算。

4、发生增加工程时，甲方需作书面通知乙方。

第四条：工程工期及交付成果

1、本工程工期定为天。

2、计划开工日期：年月日。

3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并正式通电（正式通电日为工程竣工日）。

第五条：质量合格要求

质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建

筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。

第六条：工程价款的支付与结算

1、本合同签订后甲方向乙方支付预付款。

2、施工图纸通过供电部门认可，主材及设备(高低压配电柜、变压器等)到达施工现场，经验收合格并开始安装后支付元

3、正常供电并取得竣工验收合格证后，14天内支付合同价款的。

4、剩余工程款作为质保金，待保修期满后10天内付清。

5、每期付款乙方须开收据，最终提供有效发票。

第七条：材料、设备供应

1、本工程所需的材料、设备（除变压器、高低压电缆、高低压配电柜、高压分支箱、高压电缆套管）等物资的供应均由乙方根据图纸自行采购。

2、乙方所供货物须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。

3、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准。

第八条：设计变更及工程结算

1、施工设计修改变更单必须经甲方签字同意后才生效，乙方才能予以实施，修改图纸需发给项目利益相关方各一份，作为以后结算的依据。其它任何未经甲方签字的变更，甲方均不予以认可。

2、工程竣工验收报告经甲方书面认可后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

第九条：双方责任与义务

一、甲方责任及义务

1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、报装的相关资料。

2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，由乙方自行装表计量，装好表后通知甲方抄底数，施工中所发生的费用由乙方承担。

3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。

4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。

5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。

6、委派纸的变更、工程质量验收及其他事宜。

二、乙方责任及义务

1、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划。

2、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。

3、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。

4、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。

5、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。

6、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。

7、在施工期间，应服从甲方的管理。

8、甲方如不按合同支付工程款，乙方有权停止供电，造成损失由甲方负责。

第十条：工程保修

1、本工程整体保修期为（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。

2、保修期内凡属安装质量问题均由乙方负责无偿维修。

3、若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

4、在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。

第十四条：违约责任

一、甲方违约责任

（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责，并赔偿乙方的经济损失。

（3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，则需支付工程总价的20%作赔偿金。

二、乙方违约责任

1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

第十六条：争议处理方式

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。当事人双方协商不成时，可向市人民法院提起诉讼。

第十七条：其它

1、本合同一式份，甲乙双方各执份，每份均具有同等的法律效力，在双方代表签字盖章后生效，在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。

2、双方因工程质量问题双方发生争执的，由市当地政府指定的技术单位进行质量鉴定。

3、合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。

附加协议条款

1、。

2、。

3、。

（以下无合同条款正文）

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

授权委托人：授权委托人：

地址：地址：

开户名称：

开户行：

银行帐号：

联系人：

办公电话：

合同签订日期：年月日

合同签订地：

第五篇：电梯设备安装工程合同及附件

电梯设备安装工程合同补充协议

甲方：招商证券股份有限公司 乙方：

甲乙双方在自愿、互利的基础协商一致，就甲方委托乙方安装电梯事宜达成合同条款如下：

1.0 安装机型明细、数量及价格：详见附件.2.0 付款方式

详见合同条款。

3.0 安装施工工期

3.1 本合同安装工程暂按 期进行，具体以甲方现场代表或甲方委托的监理公司书面通知为准。

3.2 甲方现场代表或甲方委托的监理公司认为土建具备安装条件后，应书面通知乙方派员进行安装前勘察作业，由双方确认安装开工条件是否具备并书面确定开工日期，联系工作应在开工前十天进行，以便乙方制定安装计划。

3.3 如无特别约定，乙方承诺在甲方满足甲方应提供的安装条件和5.1条款规定条件的前提下，各期工程于当期电梯正式开工安装后 个日历天内安装完工（具体见合同附件）。3.4 甲乙双方确定开工日期后，乙方必须按开工日期进场施工，如无正当理由未按时进场的，每延期进场一天，乙方应承担违约金人民币贰仟元整(¥2024.00)，累计违约金总额不超过延误部分合同总价的10％。

3.5 因甲方原因（含延期付款）及不可抗力导致工期延期的，乙方应在延期发生后十天内书面向甲方现场代表或甲方委托的监理公司提出签证要求，甲方现场代表或甲方委托的监理公司应在接到乙方书面签证要求后十天内予以书面签证。经甲方现场代表或甲方委托的监理公司签证确认的延期工期，以及乙方根据上述要求提出书面签证要求而甲方现场代表或甲方委托的监理公司未给以签证的，延期工期必须顺延。乙方未按上述要求提出签证的，所延期工期不能顺延。

3.6 如果因为非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装（如停电、土 建延迟、井道准备工作延迟等）的，乙方应在事情发生后五天内书面向甲方现场代表或甲方委托的监理公司提出工期顺延申请，甲方现场代表或甲方委托的监理公司须在接到乙方书面申请要求后叁天内予以书面答复。经甲方现场代表或甲方委托的监理公司确认的，或乙方根据上述要求提出书面申请而甲方现场代表或甲方委托的监理公司未给予书面答复的，工期均相应顺延。乙方未在事情发生后五天内书面向甲方现场代表或甲方委托的监理公司提出工期顺延申请的，则视为乙方自愿放弃工期顺延的要求。3.7 如果因为非乙方原因造成工程停工的，则双方就停工之事另行协商。

4.0 安装必备条件 4.1 电梯运抵安装现场。

4.2 混凝土井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的采购合同中确认之电梯土建配置图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：

4.2.1平面尺寸和垂直度及各预留孔洞，机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。4.2.2井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或其它土建施工器具和建筑垃圾清除干净。底坑无积水或渗漏水。

4.2.3 建筑物内永久性楼梯和机房通道施工完成并保持畅通。4.2.4 各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。4.3 甲方应确保施工期间的电源供应：

4.3.1甲方应将符合国标GB50182-1993《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源最迟于安装开工前5天内送至机房内靠近门口（或乙方指定）处，并设置动力配电（板）柜。

4.3.2安装工程调试之前提供正式电源至电梯配电箱上桩（含上桩接线）。

4.4 甲方应在井道附近提供电梯部件存储间和工具室，具体面积视安装台数和楼层高度等因素在开工前双方商定。

4.5 安装辅助项目按要求完成或委托落实。4.6 在安装区域内配置消防器材。

4.7负责安装完工后土建部分的收口收边和装修工作。

5.0 安装工程联络与配合 5.1 甲方权责：

5.1.1 开工前向乙方明确安装工作联系人，全权代表甲方协调解决安装配合事项及收文签证。5.1.2 当乙方以书面形式向甲方报告施工状况和要求甲方配合协调的事项时，除非乙方报告不符合事实，否则甲方联系人不得以任何理由拒收或拒签乙方递送的书面材料。5.1.3 最迟于乙方正式开工后七天内向乙方提供各楼层地坪装饰完成面标高线和各层墙面装饰厚度尺寸。

5.1.4 严禁甲方人员以任何方式明示或暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其它私人便利或利益。

5.1.5 在井道书面交接前负责安全设施的设置。

5.2 乙方权责

5.2.1 安装前负责派员前往安装现场勘察，确认开工条件和提供咨询服务。

5.2.2 按照国标和乙方产品技术标准以及双方确定的各期工程工期完成安装、调试工程。5.2.3 遵守甲方现场的有关规章制度。

5.2.4 安装期间出席甲方主持的现场施工协调会，配合落实会议的工作要求。5.2.5 配合当地质量技术监督局对电梯安装工程的质量检验工作。5.2.6 承担混凝土井道预埋件和由于乙方原因造成的土建整改费用。

5.2.7在进场后十五天内提供施工组织设计，经甲方审核同意后实施。乙方在施工组织设计中明确的项目组织构架人员（项目经理、项目副经理、主办施工员、资料员及工程管理人员等）在施工中不能随意变动，如需变动，须经甲方同意。

5.2.8 保证工程质量合格。工程质量不合格，乙方应在甲方现场代表或甲方委托的监理公司要求的合理期限内免费整改达到合格要求，并于整改完毕当天书面回复甲方现场代表或甲方委托的监理公司。整改期间超过合同工期的，视同因乙方原因造成的工期延误。乙方未能按上述要求整改合格的，甲方有权要求乙方停工整顿、停付工程费用；如因乙方原因导致合同目的根本无法实现时，甲方有权终止合同，由此造成的直接损失由乙方承担。

5.2.9 文明施工，保证施工安全，对施工中的安全负责。因乙方在施工中的安全措施不完善导致人身财产损失的，乙方须负赔偿责任。乙方在施工中的文明施工措施达不到要求，甲方有权要求乙方停工整顿、停付工程费用；由此造成的直接损失由乙方承担。5.2.10 严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程中进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方须承担由此导致的工期延误、退场损失等一切后果，甲乙双方此前签署的关于顺延工期、增加价款等的签证均告无 效，行为严重者，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍保留合同的权利和义务。

5.2.11在安装期间，乙方负责保管设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。到货验收后如果因甲方原因不能按约定的正常时间安装，超出的时间至电梯安装前，电梯的保管责任应该由甲方负责。

5.2.12乙方负责乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险等所有费用。

6.0 安装工程验收 6.1 安装质量合格定义：

6.1.1符合下列国家标准：（属甲方范畴的由甲方负责）6.1.1.1 GB10060-1993电梯安装验收规范 6.1.1.2 GB7588-2024电梯制造与安装安全规范 6.2 政府相关部门的检验合格报告

6.3 乙方负责向当地政府部门办妥检验申报手续，凡验收中存在的不合格项目，甲、乙双方根据要求区分各自责任分别予以整改合格，费用甲乙双方自理。

7.0 竣工移交

7.1 在下列条件全部具备的情况下，双方在竣工移交证明书上签字盖章。7.1.1 电梯取得当地政府部门颁发的准用证。7.2 竣工移交证明书上的日期为正式交付使用日。

7.3未办妥移交手续，甲方不得使用电梯，如甲方必须使用，按照9.0临时使用电梯的条款执行。

8.0 质量保证与免费保养

8.1在正常使用情况下，从安装完工、验收合格之日起(以取得质监站和技监局颁发的电梯准用证之日起计)，乙方负责保修二十四个月。

8.2 二年保修期间，乙方按正常保养作业程序对甲方电梯进行免费保养和24小时急修召唤服务。

8.3 二年保修期内电梯零部件自然损坏由乙方负责免费更换，但由于下列原因致使电梯损坏，乙方将酌收费用。8.3.1 因碰撞、磨擦或腐蚀造成的外观损伤。

8.3.2 因进水造成短路引起的各类电气故障和电路板烧毁。8.3.3 因供电质量超标造成的电气部件烧毁。8.3.4 因自然灾害或人为损坏造成的故障或部件损坏。8.3.5 电梯所在建筑的任何缺陷或问题所导致的故障 8.3.6 因甲方未能及时采取适当应急措施而加重的故障 8.3.7 任何不可抗力事件所导致的故障；

8.3.8 由第三方对电梯设备进行维修保养而导致的故障；

8.3.9 其他因甲方使用、管理不当等非乙方原因所造成的故障或部件损坏。

8.4 根据国家建设部建计（1995）167号文件规定，保修期满甲方应与乙方签订电梯维修保养合同，以便乙方更好地确保电梯正常运行。

9.0 临时使用电梯

9.1 临时用梯的条件：多台电梯完工时间相差1个月以上，或由于甲方原因尚未完成部分电梯部件安装（如电梯外呼尚未安装），电梯已具备使用条件并通过政府部门验收并被允许使用，甲方需要使用尚未全部完工的电梯。9.2 甲方可任选下列一种用梯方案

9.2.1甲方付清需使用电梯的安装尾款，并书面同意自用梯开始之日电梯进入免费保修期。9.2.2甲方付清需使用电梯的安装尾款，由乙方派专人操作，并按1000元/月/梯的维护费用给乙方，甲方可以在电梯不进入免费保修期状态下, 临时使用上述合同规定的电梯，费用随工程结算款一并支付。

9.2.3临时使用的电梯必须加装保护设施(如电梯轿箱内壁的保护板), 因此产生的费用由甲方承担。

10.0 其他

10.1 双方发生争议应诚意协商，协商不成，向有中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提起仲裁。

10.2 本合同之附件与本合同具有同等法律效力。

10.3 甲方为本合同项下电梯产品的最终用户。若最终用户与甲方非同一人时，则最终用户之行为，均视同甲方之行为，但甲方将物业转让，附属该给物业的电梯移交给物业管理公司的除外。10.4 安装地点：

10.5 如果甲方未能按照合同规定付款，甲乙双方须友好协商，协商不成乙方可以不移交电梯。

10.6 如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过12个月，或由于非乙方的原因造成安装停工期超过6个月则双方另行协商工期。

10.7乙方为履行本合同向甲方提供的商业和技术信息属于乙方专有，甲方应限定于为履行本合同目的的范围内使用并采取保密措施，未经乙方书面许可不得做其他用途或披露给任何第三人。乙方此等信息包括但不限于布置图、报价单、部件清单、规格表、随机文件、样本及其他乙方提供的资料；同时乙方应对甲方相关信息予以保密，不得做其他用途或披露给任何第三人。

10．8 本合同一式四份，双方各执二份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

11.0 合同附件

附件1 维修保养合同（质保期）

合同编号：

甲方： 乙方：

为明确电梯在质量保修期间的维修保养责任、顺利办理电梯使用手续，根据国家法律、法规以及政府部门的相关规定，甲、乙双方协商一致，签订本合同。本合同涉及的电梯如下（共 台）:

1、注册编号:

2、电梯使用编号:

3、期限:本合同期限从上述电梯安装竣工并经广州市技术监督局验收合格之日起计，时间为: 年 月 日至 年 月 日，共 个月。

4、双方责任: 4.1、甲方: 4.1.1、乙方进行电梯维修保养作业时给予乙方相关配合和工作的便利，并在乙方作业结束后给予书面确认。4.2、乙方：

4.2.1、乙方每15天对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查的工作；

4.2.2、如电梯出现故障，乙方在接到甲方通知书后2小时内派员到达现场维修。若属产品质量引起的故障，乙方免收一切费用；

5、违约责任：

5.1、未经乙方同意，甲方自行或委托第三方进行电梯保养、维修工作的，如电梯发生故障或因此引起的一切责任均由甲方承担；

5.2、若电梯发生故障，甲方书面通知乙方1个工作日后，乙方仍不派人进行故障处理，则甲方有权委托第三方进行处理；

5.3、乙方不按期进行电梯质量保修期间的维修保养工作，造成电梯发生故障，其责任由乙方承担。

6、其他：

6.1、本合同约定的电梯在质量保修期满后，依照《特种设备安全监察条例》的规定，应由取得安装、改造、维修许可的单位或者电梯制造单位实施电梯保养工作；甲方需要乙方提供电梯保养服务的，其保养内容及价格另行商定。

6.2、下列情况不属于质量保修范围：

6.2.1、因使用不当或者第三方造成的质量损害； 6.2.2、不可抗力造成的质量损害。

6.3、本合同为 《买卖合同》和《安装工程合同》的补充，与原合同具有同等法律效力。6.4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方： 乙方： 经办人： 经办人： 签订日期： 签订日期：